扫描下方二维码关注公众号：

关闭

×

作业辅导
扫码关注
论文指导
轻松解决学习难题!

中国大学MOOC工程招投标与合同管理作业答案

工程招投标与合同管理

学校: 无

平台: 超星学习通

题目如下：

1. 以下招标程序顺序正确的是（）

A. 成立招标工作组-编制招标文件-发布招标公告-发售招标文件

B. 成立招标工作组-发布招标公告-编制招标文件-发售招标文件

C. 编制招标文件-成立招标工作组-发表招标公告-发售招标文件

D. 编制招标文件-发售招标文件-成立招标工作-发表招标文件

答案: 成立招标工作组-编制招标文件-发布招标公告-发售招标文件

2. 评标标准和方法未在招标文件公布违法什么招标原则

A. 公开原则

B. 公平原则

C. 公正原则

D. 诚实信用原则

答案: 公开原则

3. 招投标中不歧视或排斥任何一个投标人的原则是（）

A. 公开原则

B. 公平原则

C. 公正原则

D. 诚实信用原则

答案: 公平原则

4. 下列施工项目不属于必须招标范围的是（）。

A. 大型基础设施项目

B. 使用世界银行贷款建设项目

C. 政府投资的经济适用房建设项目

D. 施工主要技术采用特定专利的建设项目

答案: 施工主要技术采用特定专利的建设项目

5. 根据《招标投标法》及有关规定，下列项目不属于必须招标的工程建设项目范围的是（）。

A. 某城市的地铁工程

B. 国家博物馆的维修工程

C. 某省的体育馆建设项目

D. 张某给自己建的别墅

答案: 张某给自己建的别墅

6. 招投标工作原则是（）

A. 公平原则

B. 公开原则

C. 公正原则

D. 诚实信用原则

答案: 公平原则# 公开原则# 公正原则# 诚实信用原则

7. 以下必须采用招标的是（）

A. 施工单项合同估算价为300万元的项目

B. 某采购单项合同估算价为400万元的货物

C. 单项合同估算价为120万元监理服务

D. 单项合同估算价为80万元工程设计服务

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

8. 按照《招标投标法》及相关规定，不需要进行施工招标的工程项目是（）

A. 施工企业在其施工资质许可范围内自建自用的工程

B. 属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的工程

C. 施工主要技术采用特定的专利或者专有技术工程

D. 经济适用房工程

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

9. 根据《招标投标法》关于投标人提交投标文件的说法正确的是( )。

A. 在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件招标人可以拒收

B. 投标人少于5个的招标人应当重新招标

C. 招标人收到投标文件后应当开启检查并签收保存

D. 投标截止后,投标人撤销投标文件的招标人可以不退还投标保证金

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

10. 关于投标文件的送达与签收的说法，正确的是( )。

A. 投标人应当在投标截止时间前将投标文件送达投标地点

B. 招标人签收投标文件后，可以开启投标文件

C. 投标截止时间后送达的投标文件，招标人不得拒收

D. 未按招标文件要求密封的投标文件，招标人不得拒收

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

11. 关于投标的说法正确的是( )。

A. 投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字的，招标人应当拒收

B. 投标文件未按照招标文件要求密封的，招标人应当拒收

C. 投标人逾期送达投标文件的，应当向招标人作出合理说明

D. 联合体投标的，可以在评标委员会提出书面评标报告前更换成员

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

12. 关于投标保证金的说法正确的是( )。

A. 投标保证金有效期应当与投标有效期一致

B. 招标人最迟应在书面合同签订后10日内向中标人退还投标保证金

C. 投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当返还投标保证金

D. 依法必须进行招标的项目的境内投标单位以现金形式提交投标保证金的，可以从其任一账户转出

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

13. 关于投标保证金的说法正确的是( )。

A. 投标保证金有效期应当与投标有效期一致

B. 投标保证金不得超过招标项目估算价的10%

C. 实行两阶段招标的招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提岀

D. 投标截止后投标人撤销投标文件的招标人应当退还投标保证金，但无需支付同期存款利息

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

14. 根据《招标投标法实施条例》下列情形中,属于不同投标人之间相互串通投标情形的是( )。

A. 约定部分投标人放弃投标或者中标

B. 投标文件相互混装

C. 投标文件载明的项目经理为同一人

D. 委托同一单位或个人办理投标事宜

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

15. 下列情形中,属于弄虚作假、骗取中标的情形是( )。

A. 共同抬高投标报价

B. 借用他人资质证书

C. 行贿评标专家谋取高分

D. 低价中标、高价索赔

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

16. 关于联合体共同承包的说法正确的是( )。

A. 联合体中标的联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任

B. 联合共同承包适应范围为大型且结构复杂的建筑工程

C. 两个以上不同资质等级的单位实行联合体共同承包的，应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程

D. 联合体中标的，联合体各方应分别与招标人签订合同

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

17. 乙施工企业和内施工企业联合共同承包甲公司的建筑工程项目,由于联合体管理不善造成该建筑项目损失。关于共同承包责任的说法正确的是( )。

A. 甲公司有权请求乙施工企业与丙施工企业承担连带责任

B. 乙施工企业和丙施工企业对甲公司各承担一半责任

C. 甲公司应该向过错较大的一方请求赔偿

D. 对于超过自己应赔偿的那部分份额乙施工企业和丙施工企业都不能进行追偿

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

18. 关于建设工程共同承包的说法正确的是( )。

A. 中小型工程但技术复杂的，可以采取联合共同承包

B. 两个不同资质等级的单位实施联合共同承包的，应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程

C. 联合体各方应当与建设单位分别签订合同，就承包工程中各自负责的部分承担责任

D. 共同承包的各方，就承包合同的履行对建设单位承担连带责任

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

19. 关于投标联合体资格条件的说法，正确的是( )。

A. 联合体牵头单位具备招标文件规定的相应资格条件即可

B. 联合体一方具备招标文件规定的相应资格条件即可

C. 联合体各方均当具备招标文件规定的相应资格条件

D. 由不同专业的单位组成联合体按照资质等级较低的单位确定其资质等级

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

20. 甲公司与乙公司组成联合体共同承包了某大型建筑工程的施工。关于该联合体承包行为的说法正确的是( )。

A. 乙按照承担施工内容及工程量的比例对建设单位负责

B. 建设单位应当与甲、乙分别签订承包合同

C. 甲和乙就工程质量和安全对建设单位承担连带责任

D. 该行为属于肢解工程发包的违法行为

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

21. 根据《招标投标法实施条例》关于联合体投标的说法，正确的是( )。

A. 招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体可以在资格预审后组成

B. 资格预审后联合体增减、更换成员的，应当书面通知招标人

C. 招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标

D. 联合体各方在同一招标项目中可以以自己名义单独投标

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

22. 关于联合体投标的说法正确的是( )。

A. 招标人接受联合体投标并进行资格评审的，联合体应当在提交资格预审申请文件后组成

B. 招标人应当在资格评审公告招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标

C. 联合体某成员在同一招标项目中以自己名义单独投标其投标有效

D. 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定其资质等级

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

23. 关于有效投标价格的说法正确的是( )。

A. 投标报价低于成本

B. 投标报价高于最高投标限价

C. 投标报价高于其他投标人报价

D. 投标人提供备选价格

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

24. 关于投标报价的说法正确的是( )。

A. 报价可以低于成本但不可以高于最高投标限价

B. 低于成本报价是指低于社会平均成本报价

C. 报价低于成本的评标委员会应当否决其投标

D. 报价不可以低于成本但可以高于最高投标限价

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

25. 下列情形中招标人应当拒收的投标文件有( )。

A. 逾期送达的

B. 投标人未提交投标保证金的

C. 投标人的法定代表人未到场的

D. 未按招标文件要求密封的

E. 投标人对招标文件有异议的

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

26. 关于投标人的说法正确的有( )。

A. 投标人发生合并、分立、破产等重大变化时其投标无效

B. 投标人参加依法必须进行招标的项目投标，不受地区或部门限制

C. 存在控股关系的不同单位不得参加同一招标项目的投标

D. 单位负责人为同一人的不同单位参加同一标段投标的相关投标无效

E. 两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体投标

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

27. 关于施工项目投标保证金的说法正确的是( )。

A. 招标人在招标文件中可以要求投标人提交投标保证金

B. 投标保证金有效期应当与投标有效期一致

C. 两阶段进行招标的项目，投标保证金应当在第一阶段提出

D. 中标人无正当理由不与招标人订立合同，取消其中标资格投标保证金不予退还

E. 投标保证金不得超过招标项目估价的2%但最高不超过80万元人民币

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

28. 根据《招标投标法实施条例》下列投标人的行为中属于弄虚作假行为的有( )。

A. 使用伪造、变造的许可证件

B. 投标人之间协商投标报价

C. 不同投标人的投标文件相互混装

D. 投标人之间约定部分投标人放弃中标

E. 提供虚假的财务状况

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

29. 根据《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件暂行规定》,下列文件属于投标文件内容的有( )。

A. 投标函及其附录

B. 施工组织设计

C. 项目管理机构

D. 法定代表人身份证明

E. 投标邀请书

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

30. 关于评标规则的说法,正确的是( )。

A. 评标委员会成员的名单可在开标前予以公布

B. 投标文件未经投标单位盖章和负责人签字的，评标委员会应当否决其投标

C. 招标项目的标底应当在中标结果确定前公布

D. 评标委员会确定的中标候选人至少3个并标明顺序

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

31. 关于评标的说法正确的是( )。

A. 评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标

B. 招标项目设有标底的，可以以投标报价是否接近标底作为中标条件

C. 评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果

D. 投标文件中有含义不明确的内容的，评标委员会可以口头要求投标人作出必要澄清、说明

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

32. 某高速公路项目进行招标开标后允许( )。

A. 评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容

B. 投标人再增加优惠条件

C. 投标人撤销投标文件

D. 招标人更改招标文件中说明的评标定标办法

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

33. 关于评标的说法,正确的是( )。

A. 评标委员会可以向招标人征询确定中标人的意向

B. 招标项目设有标底的，可以投标报价是否接近标底作为中标条件

C. 评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果

D. 投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清、说明

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

34. 关于评标结果异议的说法正确的是( )。

A. 对评标结果异议不是对评标结果投诉必然的前置条件

B. 只有投标人有权对项目的评标结果提出异议

C. 对评标结果有异议应当在中标候选人公示期间提出

D. 招标人对评标结果的异议作出答复前招标投标活动继续进行

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

35. 依法应当招标的项目,在下列情形中,可以不进行施工招标的情形是( )。

A. 技术复杂，有特殊要求的

B. 已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行施工的

C. 采购人的子公司具备相应资质可以自行施工的

D. 需要向原中标人采购，否则将增加成本的

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

36. 招标人对某招标估算价为6000万元的施工项目进行公开招标，2007年3月3日开始发售招标文件，3月6日停售；招标文件规定投标保证金为100万元；3月20日招标人对已发出的招标文件作了必要的澄清和修改，投标截止日期为同年3月25日。上述案例中有( )处错误。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

37. 下列评标委员会成员的行为合法的是( )。

A. 向招标人征询确定中标人的意向

B. 对投标提出否决意见

C. 接受投标人主动提出的澄清

D. 接受个人所提出的倾向意见

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

38. 投标人对开标有异议的依法应当先向( )提出异议。

A. 招标人

B. 评标委员会

C. 纪律检查委员会

D. 有关政监督部门

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

39. 根据《招标投标法》开标主持人正确的是( )。

A. 建设行政主管部门

B. 招标代理机构

C. 招标人

D. 投标人推选的代表

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

40. 关于投标文件撤回和撤销的说法，正确的是( )。

A. 投标人可以选择电话或书面方式通知招标人撤回投标文件

B. 招标人收取的投标保证金，应当自收到投标人撤回通知之日起10日内退还

C. 投标截止时间后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金

D. 投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前通知招标人

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

41. 下列情形中，属于不同投标人之间相互串通投标情形的是( )。

A. 约定部分投标人放弃投标或者中标

B. 投标文件相互混装

C. 投标文件载明的项目经理为同一人

D. 委托同一单位或个人办理投标事宜

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

42. 关于中标和签订合同的说法正确的是( )。

A. 招标人应当授权评标委员会直接确定中标人

B. 招标人与中标人签订合同的标的价款质量等主要条款应当与招标文件一致，但履行期限可以另行协商确定

C. 中标人应当自中标通知书送达之日起30日内，按照招标文件与投标人订立书面合同

D. 确定中标人的权利属于招标人

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

43. 关于确定中标人的说法正确的是( )。

A. 招标人不得授权评标委员会直接确定中标人

B. 排名第一的中标候选人放弃中标的，招标人必须重新招标

C. 确定中标人选，招标人可以就投标价格与投标人进行谈判

D. 国有资金占控股地位的，依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

44. 依法必须招标的建设项目招标人应当自确定中标人之日起( )日内,向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。

A. 15

B. 20

C. 30

D. 60

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

45. 中标候选人的经营、财务状况发生较大变化招标人认为可能影响其履约能力的应当在发出中标通知书前由( )按照招标文件规定的标准和方法审査确认。

A. 原评标委员会

B. 招标人

C. 招标人授权的招标代理机构

D. 重新组成的评标委员会

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

46. 下列情形中,属于弄虚作假、骗取中标的情形是( )

A. 共同抬高投标报价

B. 借用他人资质证书

C. 行贿评标专家谋取高分

D. 低价中标、高价索赔

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

47. 根据《招标投标法》,可以确定中标人的主体是( )

A. 经招标人授权的招标代理机构

B. 建设行政主管部门

C. 经招标人授权的评标委员会

D. 招标投标有形市场

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

48. 根据《招标投标法》中标通知书自( )发生法律效力。

A. 发出之日

B. 作出之日

C. 盖章之日

D. 收到之日

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

49. 关于中标人法律责任的说法,正确的是( )

A. 中标人将中标项目的部分主体分包给他人的，可以责令停业整顿或吊销营业执照

B. 中标人严重违反合同义务的，取消其5年内参加依法必须进行招标项目的投标资格

C. 中标人无正当理由不与招标人订立合同的，取消其中标资格投标保证金不予退还

D. 中标人不履行合同的，履约保证金不予退还，还应赔偿与履约保证金等额的损失

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

50. 关于中标后订立建设工程施工合同的说法,正确的是( )

A. 合同的主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致

B. 对备案的中标合同不得进行协商变更

C. 人工、材料价格行情发生变化双方应当就合同价款订立新的协议

D. 招标人和中标人应自中标通知书收到之日起30日内订立书面合同

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

51. 关于招标方式的说法正确的是( )。

A. 公开招标，是招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标

B. 邀请招标，是指招标人以投标邀请书的方式要求五个以上特定的法人或者其他组织投标

C. 省级人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经省级人民政府批准可以进行邀请招标

D. 国有资金占控股或者主导地位的，依法必须进行招标的项目，一律公开招标

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

52. 关于工程建设项目是否必须招标的说法正确的是( )。

A. 使用国有企业事业单位自有资金的工程建设项目，必须进行招标

B. 施工单项合同估算价为100万人民币的项目，必须进行招标

C. 利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工的建设工程项目，可以不进行招标

D. 需要采用专利或者专有技术的建设工程项目，可以不进行招标

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

53. 关于招标文件的说法正确的是( )。

A. 招标文件的要求不得高于法律规定

B. 潜在投标人对招标文件有异议的，招标人做岀答复前招标投标活动继续进行

C. 招标文件中载明的投标有效期，从提交投标资格预审文件之日起算

D. 招标人修改已发出的招标文件应当以书面形式通知所有招标文件收受人

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

54. 关于招标文件的说法正确的是( )。

A. 招标人可以在招标文件中设定最高投标限价和最低投标限价

B. 潜在招标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15日前提出

C. 招标人应当在招标文件中载明投标有效期，投标有效期从提交投标文件的截止之日算起

D. 招标人对已经发岀的招标文件进行必要的澄清的，应当在投标截止时间至少10日之前通知所有获取招标文件的潜在招标人

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

55. 发售招标文件收取的费用应当限于补偿( )的成本支出。

A. 编制招标文件

B. 印刷、邮寄招标文件

C. 招标人办公

D. 招标活动

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

56. 关于招标文件澄清或者修改的说法，正确的是( )。

A. 招标文件的效力高于其澄清或修改文件

B. 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应在投标截止时间至少15日前澄清或者修改

C. 澄清或者修改可以以口头形式通知所有获取招标文件的潜在投标人

D. 澄清或者修改通知至投标截止时间不足15日的，在征得全部投标人同意后,可按原投标截止时间开标

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

57. 下列招标人的行为中合法的是( )。

A. 招标人可以根据需要组织部分潜在投标人踏勘项目现场

B. 招标人可以限定或者指定将定的专利、品牌、原产地或供应商

C. 依法必须进行招标的项目，以非特定行业的奖项作为加分条件

D. 依法必须进行招标的项目，招标人限定投标人必须为国有企业

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

58. 根据《电子招标投标办法》，关于投标行为的说法，正确的是( )。

A. 投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台可以拒收

B. 公开招标的公告，应当在电子招标投标交易平台和国家指定的招标公告媒介择一发布

C. 投标人可以在投标截止前补充、修改、撤回投标文件

D. 投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤销投标文件，没收投标保证金

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

59. 根据《招标投标法》和相关法律法规下列评标委员会的做法中正确的有( )

A. 以所有投标都不符合招标文件的要求为由，否决所有投标

B. 拒绝招标人在评标时提出新的评标要求

C. 按照招标人的要求倾向特定投标人

D. 在评标报告中注明评标委员会成员对评标结果的不同意见

E. 以投标报价超过标底上下浮动范围为由否决投标

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

60. 下列投标人投标的情形中评标委员会应当否决的有( )

A. 投标人主动提出了对投标文件的澄清、修改

B. 联合体未提交共同投标协议

C. 投标报价高于招标文件设定的最高投标限价

D. 投标文件未经投标人盖章和单位负责人签字

E. 投标文件未对招标文件的实质性要求和条件作出响应

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

61. 招标人在发出中标通知书前由评标委员会对中标候选人进行再次审查确认的情况有( )

A. 中标候选人财务状况发生较大变化，可能影响其履约能力

B. 中标候选人未缴纳履约保证金

C. 中标候选人放弃中标

D. 中标候选人存在违法行为，可能影响其履约能力

E. 中标候选人经营发生较大变化，可能影响其履约能力

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

62. 根据《工程建设项目施工招标投标方法》,下列情形应按废标处理的有( )

A. 投标人未按照招标文件要求提交投标保证金

B. 投标文件逾期送达或者末送达指定地点

C. 投标文件未按照招标文件要求密封

D. 投标文件无单位盖章并无单位负责人签字

E. 联合体投标未附联合体各方共同投标协议

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

63. 导致中标无效的情形有( )

A. 投标人向招标人展示工程业绩、企业实力，谋取中标的

B. 依法必须进行招标项目的招标人向他人泄露标底，影响中标结果的

C. 依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的

D. 投标截止日期以前投标人撤回已提交的招标文件进行修改的

E. 招标人要求投标人提交投标保证金的

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

64. 根据《招标投标法实施条例》,招标人的下列行为中属于以不合理条件限制、排斥投标人的有( )

A. 就同一招标项目向投标人提供有差别的项目信息的

B. 明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便的

C. 授意投票人撤换、修改投标文件的

D. 限定或者指定特定的专利、商标、品牌的

E. 向特定投标人泄露标底的

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

65. 下列招标情形中属于不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的有( )

A. 就同一招标项目向潜在投标人或者投标人，提供有差别的项目信息

B. 设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应

C. 限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商

D. 对不同的潜在投标人或者投标人，采取相同的资格审査或者评标标准

E. 依法必须进行招标的项目，以特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

66. 下列工程项目中可以由外商投资建筑业企业承包的有( )

A. 中国投资的建设项目

B. 外资占45%但技术难度大的建设项目

C. 全部由外国赠款建设的工程

D. 外资占50%的中外联合建设项目

E. 国际金融机构資助并通过根据贷款条款进行的国际招标授予的建设项目

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

67. 根据《必须招标的工程项目规定》,下列项目属于必须进行招标的有( )

A. 使用国有企业资金并且该资金占控股或者主导地位的项目

B. 使用有限公司资金的项目

C. 使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款、援助资金的项目

D. 使用外国政府及其机构贷款、援助资金的项目

E. 使用财政预算资金200万元以上并且该资金占投资额10%以上的项目

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

68. 下列情形中依法可以不招标的项目有( )

A. 需要使用不可替代的施工专有技术的项目

B. 采购人的全资子公司能够自行建设的

C. 需要向原中标人采购工程，否则将影响施工或者功能配套要求的

D. 只有少量潜在投标人可供选择的项目

E. 已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设的

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

69. 关于投标人资格审查的说法正确的有( )

A. 资格审查分为资格预审、资格中审和资格后审

B. 资格预审结束后，评标委员会应当及时向资格预审申请人发出资格预审结果通知书

C. 招标人采用资格预审的应当发布资格预审公告

D. 国有资金占控股或主导地位的依法必须招标的项目，招标人应当组建资格审查委员会

E. 资格后审在开标后由招标人按照招标文件的标准和方法对投标人资格进行审査

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

70. 当合同约定的违约金过分高于因违约行为造成的损失时, 违约方( ) 。

A. 可以在支付违约金后拒绝继续履行

B. 可以赔偿损失后单方解除合同

C. 可以请求人民法院撤销合同

D. 可以请求人民法院予以适当调减

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

71. 甲乙双方在合同中约定，一方违约时支付对方1万元人民币违约金。在合同履行中，甲方违约，并因该违约造成了5万元人民币的损失。乙方诉诸法院，可获支持的最高赔偿额为( )万元人民币。

A. 1

B. 2

C. 5

D. 6

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

72. 甲、乙双方签订的合同中，约定违约赔偿损失的费用为5万元，合同履行中，甲方违约造成乙方损失3万元，则甲方应支付乙方的赔偿金应为( )万元。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 8

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

73. 乙方当事人的违约行为导致工程受到损失，甲方没有采取任何措施减损，导致损失扩大到5万元。甲方与乙方就此违约事实发生纠纷，经过鉴定机构鉴定，乙方的违约行为给甲方造成的损失是2万元，乙方应该向甲方赔偿损失( )万元。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

74. 下列责任形式中，属于违约责任承担方式的有( )。

A. 冻结财产

B. 继续履行

C. 赔偿损失

D. 定金

E. 支付违约金

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

75. 关于合同变更条件的说法，错误的是( )。

A. 当事人之间原已经存在合同关系

B. 合同变更应当采取书面形式

C. 合同变更可以通过仲裁庭裁决进行

D. 原合同内容发生变化

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

76. 合同中具有相对独立性，效力不受合同无效、变更或者终止影响的条款是( )条款。

A. 违约责任

B. 解决争议

C. 价款或酬金

D. 数量和质量

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

77. 承包人与材料供应商合同约定买卖钢材500吨，由于施工内容的调整变化，发包人通知承包人可能要改变交货数量，但一直没有明确具体交货数额。交货期到达，供应商将500吨钢筋交付承包人，承包人拒绝接受，理由是合同已协议变更，则正确的说法是( )。

A. 供应商应承担由此给承包人造成的损失

B. 承包人可根据实际情况部分接受货物

C. 由于双方已变更合同，乙应暂停送货

D. 承包人拒绝接受，应承担违约责任

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

78. 某办公楼设计合同经建设单位和设计方双方协商进行了变更，则该合同变更的效力应当表述为( )。

A. 变更的效力仅及于变更的部分

B. 未变更部分效力不确定

C. 已履行部分应恢复原状

D. 当事人丧失赔损请求权

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

79. 甲与乙签订了一份合同，后乙将自己的债务转移给丙，并征得甲的同意，现丙履行债务的行为不符合合同的约定，甲有权请求( )承担违约责任。

A. 丙

B. 乙

C. 乙和丙共同

D. 乙或者丙

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

80. （ ）是受要约人同意要约的意思表示。

A. 要约邀请

B. 要约

C. 承诺

D. 合同

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

81. 当事人订立合同，必须经过的程序是（ ）。

A. 担保和承诺

B. 要约和担保

C. 要约和承诺

D. 承诺和公证

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

82. 下列选项中，分别与要约邀请、要约、承诺一一对应的是（ ）。

A. 招标公告、招标文件、中标通知书

B. 招标文件、投标文件、中标通知书

C. 投标文件、招标文件、中标通知书

D. 投标邀请书、中标通知书、投标文件

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

83. 以下对效力待定合同的描述，正确的是（ ）。

A. 限制民事行为能力人所签订的所有合同是效力待定合同

B. 组织的法定代表人超越权限订立的合同，相对人不知道的，该合同为效力待定合同

C. 无处分权的人处分他人财产的合同是效力待定合同

D. 与限制民事行为能力人订立合同的相对人可以催告法定代理人在3个月内予以追认

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

84. 下列情形中，会导致要约失效的有（ ）。

A. 拒绝要约的通知到达要约人

B. 要约人依法撤销要约

C. 承诺期限届满，受要约人未作出承诺

D. 受要约人对要约的内容作出实质性变更

E. 受要约人发出承诺时

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

85. 《合同法》规定了合同生效的三种情形是（ ）。

A. 成立生效

B. 批准登记生效

C. 合同开始履行时生效

D. 约定生效

E. 合同双方意思表示真实生效

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

86. 关于无效合同的说法，正确的有（ ）。

A. 无效合同不具有违法性

B. 无效合同具有违法性

C. 无效合同部分无效会影响其他部分的效力

D. 无效合同自订立之时就不具有法律效力

E. 无效合同可能会损害社会公共利益

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

87. 《中华人民共和国合同法》自（ ）起生效。

A. 1998年10月1日

B. 1999年10月1日

C. 2000年1月1日

D. 2012年2月1日

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

88. 下列关于建设工程合同的说法中，正确的是（ ）。

A. 可以采用口头形式订立

B. 属于格式合同

C. 勘察设计合同属于建设工程合同

D. 建设工程合同为不要式合同

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

89. 关于建设工程合同，说法正确的是（ ）。

A. 小型工程可以以口头方式订立

B. 可以分为勘察、设计、施工、监理合同

C. 完全适用承揽合同的规定

D. 以特定的工作成果为标的

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

90. 建筑业企业资质分为（ ）三个序列。

A. 施工总承包

B. 专业承包

C. 工程转包

D. 施工劳务分包

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

91. 关于工程总承包的说法正确的是( )。

A. 采购-施工总承包(P-C)是指工程总承包企业按照合同约定承担工程项目采购和施工并对承包工程的采购和施工的质量、安全、工期、造价负责

B. 工程总承包是指发包人将全部施工任务发包给具有工程总承包资质的企由该企业按照合同的约定向建设单位负责承包完成施工任务

C. 设计采购施工总承包(EPC)是指工程总承包企业按照合同约定承担工程目设计和施工并对承包工程的设计和施工的质量、安全、工期、造价负责

D. 交钥匙总承包的施工必须由总承包企业自行完成

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

92. 关于工程总承包单位与工程项目管理的说法,正确的是( )。

A. 工程总承包单位不应与承担工程管理业务的另一方企业有隶属关系

B. 工程项目管理企业可以直接从事该工程项目的勘察、设计或施工

C. 工程项目管理企业可以与该工程项目的勘察、设计或施工等企业签订合同

D. 工程总承包单位可以在同一工程项目上同时担任工程总承包和工程项目管理业务

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

93. 除双方当事人意思表示一致以外尚须交付标的物才能成立的合同成为( )。

A. 要式合同

B. 实践合同

C. 有偿合同

D. 双务合同

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

94. 甲施工企业与乙水泥厂签订了水泥采购合同,并由丙公司作为该合同的保证人,担保该施工企业按照合同约定支付货款但是担保合同中并未约定担保方式。水泥厂供货后,甲施工企业迟迟不付款。那么丙公司承担保证责任的方式应为( )。

A. 一般保证

B. 效力待定保证

C. 连带责任保证

D. 无效保证

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

95. 施工企业购买材料设备之后由保管人进行储存,存货人未按合同约定向保管人支付仓储费时,保管人有权扣留足以清偿其所欠仓储费的货物。保管人行驶的权利是( )。

A. 抵押权

B. 质权

C. 留置权

D. 用益物权

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

96. 根据我国担保法律制度,关于抵押权实现的说法,错误的是( )。

A. 债务履行期届满抵押权人未受清偿的,可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿

B. 同一财产向两个以上债权人抵押抵押合同以登记生效的按抵押登记的先后顺序清偿

C. 同一财产向两个以上债权人抵押抵押合同自签订之日起生效的,若抵押物未登记的按照合同生效的先后顺序清偿

D. 抵押物价后,其价款超过债权数额的部分归债务人所有,不足部分由债务人清偿

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

97. 关于抵押实现的说法正确的是( )。

A. 抵押物折价后其价款超过债权数额的部分归债务人所有,不足部分由债务人清偿

B. 债务履行期届满抵押权人未受清偿的,可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿

C. 同一财产向两个以上债权人抵押抵押合同自签订之日起生效的拍卖、变卖抵押物所得价款按照合同生效的先后顺序清偿

D. 同一财产向两个以上债权人抵押抵押合同以登记生效的拍卖、变卖抵押物所得价款按债权比例清偿

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

98. 某施工企业与仓储中心签订了仓储合同,合同约定:签约后一周内交付货物届时合同生效。施工企业有权逾期提取或提前提取货物,关于该仓储合同的说法,正确的是( )。

A. 该仓储合同签订即生效不以交付为要件

B. 如施工企业逾期提货其有权拒绝仓储中心加收仓储费

C. 该施工企业向仓储中心交付货物时合同生效

D. 如施工企业提前提货则有权要求仓储中心减收仓储费

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

99. 甲公司将施工机械借给乙公司使用,乙公司在甲公司不知情的情况下将该施工机械卖给知悉上述情况的丙公司,关于乙、丙公司之间施工机械买卖合同效力的说法正确的是( )。

A. 有效

B. 可变更或撤销

C. 无效

D. 效力待定

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

100. 甲公司向乙公司购买了一批钢材双方约定采用合同书的方式订立合同,由于施工进度紧张,在甲公司的催促之下双方在未签字盖章之前,乙公司将钢材送到了甲公司,甲公司接受并投入工程使用。甲、乙公司之间的买卖合同()

A. 无效

B. 成立

C. 可变更

D. 可撤销

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

101. 定作合同对于支付报酬的期限没有约定或者约定不明,又不能达成补充协议,按照合同有关条款或者交易习惯也不能确定的,定作人应当在( )支付报酬。

A. 合同生效后

B. 交付工作成果时

C. 完成工作成果50%

D. 完成全部工作成果前

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

102. 关于买卖合同中标的物毁损灭失的风险承担,如果当事人没有约定交付地点或者约定不明确,下列说法中正确的是( )。

A. 标的物毁损灭失的风险,在标的物交付之后由出卖人承担

B. 出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物,毁损灭失的风险自承运人将货物交付给买受人时由买受人承担

C. 对于需要运输的标的物,出卖人将标的物交给第一承运人后,毁损灭失的风险由买受人承担

D. 出卖人依约将标的物置于交付地点,买受人违反约定没有收取的,标的物毁损灭失的风险自出卖人将标的物置于交付地点时由买受人承担

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

103. 甲施工企业与乙签订了机动车买卖合同，该车辆所有权自（ ）时发生移转。

A. 交付

B. 合同成立

C. 合同生效

D. 车辆完成登记

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

104. 关于仲裁裁决执行效力的说法，正确的是（ ）。

A. 一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人应当向作出裁决的仲裁机构申请执行

B. 仲裁裁决只在国内生效

C. 当事人申请执行仲裁裁决的案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的基层人民法院管辖

D. 申请仲裁裁决强制执行的期间为2年

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

105. 甲乙双方签订买卖合同,丙为乙的债务提供保证,但担保合同未约定担保方式及保证期间。关于该保证合同的说法,正确的有( )。

A. 保证期间与买卖合同的诉讼时效相同

B. 丙的保证方式为连带责任保证

C. 保证期间为主债务履行期届满之日起12个月内

D. 甲在保证期内未经丙书面同意将主债务转让给丁,丙不再承担责任

E. 甲在保证期间未要求丙承担保证责任,则丙免除保证责任

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

106. 甲公司将其有权处分的在建工程抵押给银行,银行同时要求甲公司提供保证担保,未约定保证方式。借款到期后,甲无力偿还银行贷款,则该银行有权( )。

A. 直接变卖该工程

B. 直接与甲协议以工程折价受偿

C. 直接转移占有该工程

D. 直接要求保证人代为清偿债务

E. 向法院起诉拍卖该工程后优先受偿

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

107. 承包人应在收到发包人指令后的（ ）天内向发包人提交现场签证报告，发包人应在收到现场签证报告后的（ ）小时内对报告内容进行核实，予以确认或提出修改意见。

A. 7，24

B. 7，48

C. 14，24

D. 14，48

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

108. “在实施施工组织设计和施工方案投资控制过程中，尤其要把好隐蔽工程量签认关。”该描述体现了现场签证控制措施中的（ ）。

A. 组织措施

B. 技术措施

C. 经济措施

D. 合同措施

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

109. 请将下列行为事件，正确的归类到“现场签证的种类”。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

110. 施工阶段对现场签证应采取一些必要的控制措施，包括（ ）。

A. 组织措施

B. 技术措施

C. 经济措施

D. 合同措施

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

111. 对于编制现场签证的技术人员，应当具备以下（ ）素质。

A. 熟悉施工合同内容，掌握合同法相关知识和合同管理技能。

B. 了解与本项目有关的施工工艺、技术，熟悉项目的进展情况。

C. 熟悉各类设计与施工图集、技术标准、验收规范、人材机消耗量标准、国家与地方计价规范，以及与造价相关各类政府文件等。

D. 有一定竣工结算经验。

E. 有较好的沟通技巧，能与监理单位、建设单位保持良好的人际关系。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

112. 承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后（ ）天内向发包人提出索赔意向通知书。

A. 7

B. 14

C. 28

D. 30

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

113. 根据《标准施工招标文件》（2007 年版）通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，只能获得费用补偿的是（ ）。

A. 发包人提前向承包人提供材料、工程设备

B. 因发包人提供的材料、工程设备造成工程不合格

C. 发包人在工程竣工前提前占用工程

D. 异常恶劣的气候条件，导致工期延误

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

114. 某工程进度计划网络图上的工作 X（在关键线路上）与工作 Y（在非关键线路上）同时受到异常恶劣气候条件的彩响，导致 X 工作延误 10 天，Y 工作延误 15天，该气候条件未对其他工作造成影晌，若 Y 工作的自由时差为20天，则承包人可以向发包人索赔的工期是（ ）天。

A. 10

B. 15

C. 25

D. 35

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

115. 根据《标准施工招标文件》（2007 年版）通用合同条款，承包人最有可能同时获得工期、费用和利润补偿的索赔事件是（ ）。

A. 发包人提前向承包人提供工程设备

B. 发包人要求承包人提前竣工

C. 因不可抗力造成工期延误

D. 发包人在工程竣工前占用工程

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

116. 当施工机械停工导致费用索赔成立时，台班停滞费用正确的计算方法是（ ）。

A. 按照机械设备台班费计算

B. 按照台班费中的设备使用费计算

C. 自有设备按照台班折旧费计算

D. 租赁设备按照台班租金计算

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

117. 某工程施工过程中发生如下事件：①因异常恶劣气候条件导致工程停工 2 天，人员窝工20 个工日；②遇到不利地质条件导致工程停工 1 天，人员窝工 10 个工日，处理不利地质条件用工 15 个工日。若人工工资为 200 元/工日，窝工补贴为 100 元/工日，不考虑其他因素。根据《标准施工招标文件》（2007 年版）通用合同条款，施工企业可向业主索赔的工期和费用分别是（ ）。

A. 3 天，6000 元

B. 1 天，3000 元

C. 3 天，4000 元

D. 1 天，4000 元

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

118. 采用网络图分析法处理可原谅延期，下列说法中正确的是（ ）。

A. 只有在关键线路上的工作延误，才能索赔工期

B. 非关键线路上的工作延误，不应索赔工期

C. 如延误的工作为关键工作，则延误的时间为工期索赔值

D. 该方法不适用于多种干扰事件共同作用所引起的工期索赔

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

119. 支持承包人工程索赔成立的基本条件有（ ）。

A. 合同履行过程中承包人没有违约行为

B. 索赔事件已造成承包人直接经济损失或工期延误

C. 索赔事件是因非承包人的原因引起的

D. 承包人已按合同规定提交了索赔意向通知、索赔报告及相关证明材料

E. 发包人已按合同规定给予了承包人答复

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

120. 建筑承包商一般需具备三个方面的条件,不属于其中的是 ( )。

A. 有符合国家规定的注册资本

B. 有从事相应建筑活动所应有的技术装备

C. 有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员

D. 一定要有良好的信誉

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

121. 投标文件正本和副本如有不一致之处,以( )为准。

A. 正本

B. 副本

C. 两者均可

D. 重新编制

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

122. 招投标行为实质是种合同交易行为,在最终完成这个过程交易行为中,( )属于要约文件。

A. 招标公告或投标邀请

B. 投标文件

C. 报价表

D. 中标通知书

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

123. 施工合同文本规定,工程师未按规定参加某隐蔽工程的验收,工程隐蔽后,工程师提出重新检验要求,重要检验的结果为合格,重新检验造成的费用损失应当由( )承担。

A. 发包人

B. 承包人

C. 工程师

D. 监理单位

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

124. 评标委员会成员组成人数必须是( )以上单数。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 9

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

125. 承包商按照监理工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的质量认可,但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求,则全部剥露、修改、重新隐蔽的费用的损失和工期处理为( )

A. 费用和工期损失全部由业主承担

B. 费用和工期损失全部由承包商承担

C. 费用由承包商承担,工期给予顺延

D. 实际工程款支付与合同价

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

126. 施工成本控制过程中,为了及时发现施工成本是否超支,应该定期进行( )的比较。

A. 施工成本计划值与实际值

B. 成本实际值与投标报价

C. 施工成本计划值与投标报价

D. 实际工程款支付与合同价

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

127. 保证方式没有约定或约定不明确的,按( )承担保证责任

A. 一般保证

B. 一般保证或连带保证

C. 双方协商

D. 连带保证

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

128. 下列合同中,( )对于承包人来说承担的风险较大。

A. 固定总价合同

B. 固定单价合同

C. 可调价格合同

D. 成本加酬金合同

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

129. 下列关于招标方式的说法正确的是( )。

A. 招标方式分为公开招标、邀请招标和议标

B. 发布投标邀请书是公开招标的第一个环节

C. 邀请招标的邀请对象不得少于3家

D. 邀请招标的邀请对象不得少于5家

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

130. 开标由( )主持,邀请所有投标人参加。

A. 招标单位

B. 设计单位

C. 建设主管部门

D. 施工单位

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

131. 建筑工程依法实行招标发包,对不适于招标发包的可以( )。

A. 邀请招标

B. 议标

C. 直接发包

D. 公开招标

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

132. 《建设工程施工合同(示范文本)》中关于合同文件组成部分:①图纸、②工程预算书、③投标书附录、④有关标准规范,如果上述文件就同一内容的约定不一致,则其优先解释顺序为( )。

A. ③ - ④ - ② - ①

B. ① - ② - ③ - ④

C. ① - ② - ④ - ③

D. ③ - ④ - ① - ②

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

133. 根据《施工合同条件(示范文本)》的规定,索赔事件发生后( )内,向工程师发出索赔意向通知。

A. 7

B. 15

C. 28

D. 30

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

134. 招标文件应当载明投标有效期。投标有效期从( )起算起。

A. 招标文件发出之日

B. 评标截止日期

C. 确定中标人之日

D. 提交投标文件截止日

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

135. 在下列合同中,( )合同是可变更的合同。

A. 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益的

B. 以合法活动掩盖非法目的

C. 因重大误解而订立的

D. 损害社会公共利益的

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

136. 投标报价不得低于成本价,其中的成本价是指( )。

A. 施工成本

B. 建造成本

C. 投资成本

D. 个别成本

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

137. SWOT分析法中的S是指( )。

A. 内部优势

B. 内部劣势

C. 市场机会

D. 市场威胁

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

138. 由同一专业的单位组成的联合体,按照( )确定资质等级。

A. 牵头单位

B. 资质等级较高的单位

C. 资质等级较低的单位

D. 建设单位认可的单位

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

139. 某建筑施工企业下列做法中符合《建筑法》关于建筑工程发承包的规定的是( )。

A. 超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程

B. 以另一个建筑施工企业的名义承揽工程

C. 允许个体户王某以本企业的名义承揽工程

D. 持有依法取得的资质证书,并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

140. 按照合同约定,建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的,发包单位( )。

A. 可以指定用于工程的建筑材料、构配件和设备

B. 可以指定生产厂、供应商

C. 不得指定用于工程的建筑材料、构配件和设备或者指定生产厂、供应商

D. 不得指定用于工程的建筑材料、构配件和设备,但可以指定生产厂、供应商

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

141. 根据《建筑法》的规定,除总承包合同中约定的分包外,必须( )。

A. 经上级主管部门认可

B. 经建设单位认可

C. 经总承包单位认可

D. 经国家主管部门认可

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

142. 依法必须进行招标的项目的招标公告,应当通过国家指定的报刊、信息网络或者其他媒介发布,这是招投标活动( )原则的反映。

A. 信息透明

B. 公平

C. 合法

D. 公开

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

143. 国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的,经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准,可以( )。

A. 直接发包

B. 进行邀请招标

C. 进行议标

D. 不用招标

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

144. 在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件,招标人应当( )。

A. 拒收

B. 签收

C. 宣布为废标

D. 在评标时适当扣分

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

145. 下列情形属于效力待定合同的是( )。

A. 出租车司机借抢救重病人急需租车之机将车价提高10倍

B. 10周岁的儿童因发明创造而接受奖金

C. 成年人误将本为复制品的油画当成真品购买

D. 10周岁的少年见自己家的电脑卖给40岁的张某

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

146. 招标人应在( )的5个工作日内,向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。

A. 发出中标通知书后

B. 评标结束后

C. 确定中标人后

D. 签订合同后

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

147. 甲和乙在合同中约定将乙的债务由丙来承担,甲的债务由丁来承担。合同实施后,丙没有履行债务,那么下列行为中正确的是( )

A. 甲要求乙承担违约责任

B. 甲要求丙承担违约责任

C. 丁要求乙承担违约责任

D. 丁要求丙承担违约责任

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

148. 按照施工项目投标工作程序,在参加招标人组织踏勘项目现场后,接下来的步骤是( )。

A. 投标人编制投标文件

B. 发售招标文件

C. 确定招标组织形式

D. 召开标前会议

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

149. 在合理的时间内,招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的,该澄清或者修改的部分为( )。

A. 新的要约

B. 新的招标文件

C. 违约行为

D. 原招标文件的组成部分

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

150. 以下关于标底正确的是( )。

A. 标底无需保密

B. 一个工程标底可以编制两个

C. 一个工程只能编制一个标底

D. 所有的招标项目需设标底

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

151. 依法必须进行招标的项目,招标人自行办理事宜的,应当向有关行政监督部门( )。

A. 登记

B. 备案

C. 审批

D. 认证

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

152. 投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前,( )补充、修改或者撤回已提交的投标文件。

A. 经招标人同意后可以

B. 不可以

C. 经主管部门同意后可以

D. 可以

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

153. 根据《建设工程施工合同(示范文本)》规定,发包人应在其所供应点材料设备到货前( ),以书面形式通知承包人,由承包人派人与发包人共同清点。

A. 24小时

B. 48小时

C. 36小时

D. 72小时

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

154. 评标采用的标准与招标控制价应( )。

A. 在开标前严格保密

B. 在招标公告中明确

C. 在招标文件中明确

D. 在投标文件中明确

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

155. 某施工单位向水泥厂订购水泥100吨,每吨价格300元,总货款3万元,约定12月10日前交货,逾期交货的,水泥厂应支付违约金3000元,后水泥厂未能如期交货。关于本案正确的表述应是( )。

A. 水泥厂支付违约金后,不必再承担其他民事责任

B. 水泥厂支付违约金后,仍应当继续履行合同

C. 水泥厂继续履行合同后,可不必支付违约金

D. 水泥厂如无过错,可不必支付违约金

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

156. 执行政府定价或者政府指导价的,在合同约定的交付期限内政府价格调整时,计价执行应按照( )。

A. 合同价格

B. 新价格

C. 原价格

D. 交付时价格

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

157. 关于招标价格的说法,正确的是( )。

A. 招标时可以设定最低投标限价

B. 招标时应当编制标底

C. 招标的项目应当采用工程量清单计价

D. 招标时可以设定最高投标限价

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

158. 建设工程交易中心的性质是( )。

A. 政府管理部门

B. 政府授权的监督机构

C. 服务性机构

D. 以营利为目的公司法人

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

159. 评标的方法主要有( )

A. 经评审的最低投标价法

B. 现场竞价

C. 综合评估法

D. 法律法规规定的其他方法

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

160. 我们所说合同中独立存在而又总是有效的部分是指( )

A. 合同标的

B. 违约责任的承担方式

C. 支付方式

D. 纠纷处理的方法

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

161. 参与竞标需缴纳的费用有( )

A. 购买招标文件费用

B. 图纸押金

C. 履约保证金

D. 投标保证金

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

162. 进行招标投标交易活动需遵循以下原则( )。

A. 平等

B. 公开

C. 公平

D. 公正

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

163. 建设工程合同纠纷的处理方式主要有( )。

A. 诉讼

B. 调解

C. 仲裁

D. 和解

E. 追究违约责任

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

164. 根据《合同法》规定,以下( )属于合同当事人承担违约责任的承担方式。

A. 支付违约金

B. 赔礼道歉

C. 继续履行

D. 采取补救措施

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

165. 《建设工程施工合同(示范文本)》约定属于承包人工作义务的是( )。

A. 确定水准点与坐标控制点

B. 协助处理施工现场地下管线的保护

C. 负责已完工程的保护工作

D. 提供和维护非夜间施工适用的照明、围栏设施

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

166. 技术标编制的要求( )。

A. 针对性

B. 先进性

C. 全面性

D. 安全性

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

167. 工程建设施工项目招标,投标文件有下列( )情形之一的,由评标委员会初审后按废标处理。

A. 联合体投标未附联合体各方共同投标协议

B. 投标人名称与资格预审时不一致

C. 无单位公章并无法人授权的代理人签字或盖章

D. 质量标准的承诺内容字迹模糊无法辨认

E. 无项目经理签字

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

168. 根据《招标投标法实施条例》,关于投标保证金的说法,正确的有( )。

A. 投标保证金有效期应当与投标有效期一致

B. 投标保证金不得超过招标项目估算价的2%

C. 采用两阶段招标的,投标人应当在第一阶段提交投标保证金

D. 招标人不得挪用投标保证金

E. 招标人最迟应当在签订书面合同时退还投标保证金

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

169. 根据《招标投标实施条例》,属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或投标人的情形有( )。

A. 就同一招标项目向投标人提供相同的项目信息

B. 设定的技术和商务条件与合同履行无关

C. 以特定行业的业绩作为加分条件

D. 对投标人采用无差别的资格审查标准

E. 对招标项目指定特定的品牌和原产地

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

170. 根据《招标投标实施条例》,评标委员会应当否决投标的情形有( )。

A. 投标报价高于工程成本

B. 投标文件未经投标单位负责人签字

C. 投标报价低于招标控制价

D. 投标联合体没有提交共同投标协议

E. 投标人不符合招标文件规定的资格条件

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

171. 根据《招标投标实施条例》,下列关于招投标的说法,正确的有( )。

A. 采购人依法装修自行建设、生产的项目,可以不进行招标

B. 招标费用占用合同金额比例过大的项目,可以不进行招标

C. 招标人发售招标文件收取的费用应当限于编制招标文件所投入的成本支出

D. 潜在投标人对招标文件有异议的,应当在投标截止时间10日前提出

E. 采用资格后审的,应在开标后15日内由评标委员会公布审查结果

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

172. 根据合同法,效力待定合同包括( )的合同。

A. 损害集体利益

B. 无代理权人以他人名义订立

C. 一方以胁迫手段订立

D. 无处分权的人处分他人财产

E. 损害社会公共利益

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

173. 《合同法》规定了合同生效的三种情形( )生效。

A. 成立

B. 约定

C. 批准登记

D. 要约

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

174. 按照规范进行公开招标是最经济、最合理的采购方式。( )

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

175. 只要在省级以上公开发行的报纸上刊登招标公告的,就属于公开招标形式。( )

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

176. 招标文件只对技术要求作出规定,对投标价格可以不作要求。( )

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

177. 现场踏勘及投标预备会潜在投标人必须要参加,否则按废标处理。( )

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

178. 未按规定提交履约担保,视同放弃中标,没收投标保证金。( )

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

179. 投标文件可以不按照招标文件提供的统一格式编写。 ( )

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

180. 投标文件密封不符合招标文件要求的,招标人不予受理。( )

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

181. 确定中标人前后,招标人可以与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。( )

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

182. 按索赔的目的分,可分为工期索赔和费用索赔

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

183. 一般在施工图完成施工任务和范围比较明确,发包人的目标、条件和要求都清楚的条件下才采用总价合同。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

184. 撤回承诺的通知应当在要约确定的承诺期限内到达要约人( )。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

185. 承诺的内容应当与要约的内容一致( )。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

186. 根据《合同法》,执行政府定价或政府指导价的合同时,对于逾期交付标的物的处置方式是,遇价格上涨时,按照原价格执行;价格下降时,按照新价格执行。( )

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

187. 建设工程交易中心的基本功能:信息服务功能、场所服务功能、监督管理职能。( )

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

188. 建筑市场的主体是指参与建筑生产交易的各方。其中包括:业主、承包商和工程咨询服务机构。( )

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

189. 依据《招标投标法》某建设单位就一个办公楼群项目的项目招标,则该项目的评标工作由( )来完成。

A. 该建设单位的领导

B. 该建设单位的上级主管部门

C. 当地的政府部门

D. 该建设单位依法组建的评标委员会

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

190. 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的( )进行。

A. 当天公开

B. 当天不公开

C. 同一时间公开

D. 同一时间不公开

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

191. 中标后,除不可抗力外,招标单位拒绝与中标单位签订合同,应( )。

A. 赔偿损失

B. 双倍返回投标保证金

C. 返回投标保证金

D. 返回履约保证金

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

192. 投标文件中总价金额与单价金额不一致的,应( )。

A. 以单价金额为准

B. 以总价金额为准

C. 由投标人确认

D. 由招标人确认

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

193. 邀请招标的邀请对象的数目不应少于( )家。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 7

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

194. 与邀请招标相比,公开招标的最大优点是( )。

A. 节省招标费用

B. 招标时间短

C. 减小合同履行过程中承包不违约的风险

D. 竞争激烈

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

195. 建设工程中的招标,在合同订立程序上称为( )。

A. 要约邀请

B. 要约

C. 承诺

D. 反向要约

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

196. 甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标,参与竞标某房地产开发商的住宅工程,则下列说法错误的有( )。

A. 甲、乙两个单位以一个投标身份参与投标

B. 如果中标,甲、乙两个单位应就中标项目向该房地产开发商承担连带责任

C. 如果中标,甲、乙两个单位应就各自承担部分与该房地产开发商签订合同

D. 如在履行合同中乙单位破产,则甲单位应当承担原由乙单位承担的工程任务

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

197. 可撤销的合同,当事人必须自知道或者应当知道撤销事由之日起( )年内才能行使撤销权。

A. 0.5

B. 1

C. 2

D. 4

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

198. 下列行为不属于分包的包括( )。

A. 总承包商将其承包的全部工程分包给另一家承包商

B. 某承包商将其承包工程的劳务部分分包

C. 某承包商将其承包的群体工程1/3分包给另一承包商

D. 某承包商将其承包工程的设备安装部分分包

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

199. 在建设工程合同的订立过程中,( )行为是承诺。

A. 招标人收到投标书

B. 招标人发出中标通知书

C. 双方签订合同

D. 招标人发布的招标公告

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

200. 承包商按照监理工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的质量认可,但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求,则全部剥露、修改、重新隐蔽的费用的损失和工期处理为( )。

A. 费用和工期损失全部由业主承担

B. 费用和工期损失全部由承包商承担

C. 费用由承包商承担,工期给予顺延

D. 工期不予顺延,但费用由业主给予补偿

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

201. 根据《招标投标法实施条例》规定,依法必须进行招标的项目,招标人应当自收到评标报告之日起( )内公示中标候选人,公示期不得少于( )。

A. 5日,5日

B. 3个工作日,5个工作日

C. 3日,3日

D. 3日,5日

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

202. 关于中标人法律责任的说法,正确的是( )。

A. 中标人将中标项目的部分主体分包给他人的,可以责令停业整顿或吊销营业执照

B. 中标人严重违反合同义务的,取消其5年内参加依法必须进行招标项目的投标资格

C. 中标人无正当理由不与招标人订立合同的,取消其中标资格,投标保证金不予退还

D. 中标人不履行合同的,履约保证金不予退还,还应赔偿与履约保证金等额的损失

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

203. 招标文件、图纸和有关技术资料发放给通过资格预审获得投标资格的投标单位。投标单位应当认真核对,核对无误后以( )形式予以确认。

A. 会议

B. 电话

C. 口头

D. 书面

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

204. 投标人对已发出的投标文件进行补充、修改或者撤回的,应当在( )前补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

A. 20天

B. 投标截止时间

C. 投标预备会

D. 7天

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

205. 按照施工项目招标程序中,工作步骤正确的是( )。

A. 售标 → 投标预备会 → 踏勘 → 资格后审 → 开标

B. 踏勘 → 售标 → 投标预备会 → 开标 → 资格后审

C. 售标 → 踏勘 → 投标预备会 → 资格后审 → 开标

D. 售标 → 踏勘 → 投标预备会 → 开标 → 资格后审

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

206. 《建设工程施工合同(示范文本)》规定,承包人要求的延期开工应( )。

A. 经工程师批准

B. 经发包人批准

C. 由承包人自行决定

D. 由承包人通知发包人

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

207. 可以作为索赔依据的资料有很多,其中不包括( )。

A. 招标文件

B. 现场气象记录

C. 工程师口头指令

D. 工程财务记录文件

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

208. 提交投标文件的投标人少于( )个的,招标人应当依法重新招标。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

209. 下列各项中,( )不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。

A. 建设用地征用完毕,施工图纸完成

B. 概算已经批准,建设项目已正式列入计划

C. 招标文件已经编制好

D. 建设资金、建材、设备来源已经落实

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

210. 债务人将其权利移交债权人占有,用以担保债务履行的方式是( )。

A. 抵押

B. 留置

C. 保证

D. 质押

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

211. 施工合同文本规定,工程师未按规定参加某隐蔽工程的验收,工程隐蔽后,工程师提出重新检验要求,重要检验的结果为不合格,重新检验造成的费用损失应当由( )承担。

A. 发包人

B. 承包人

C. 工程师

D. 监理单位

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

212. 投标文件对招标文件的响应有细微偏差,包括( )。

A. 提供的投标担保有瑕疵

B. 货物包装方式不符合招标文件的要求

C. 个别地方存在漏项

D. 明显不符合技术规格要求

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

213. 某水利工程项目进行招标,招标人在行政管理部门领导的干预下选择了投标人甲建筑工程公司并与其签订了施工承包合同。该做法违反了《合同法》中的( )。

A. 平等原则

B. 自愿原则

C. 公开原则

D. 诚实信任原则

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

214. 按计价方式不同,建设工程施工合同可分为:(1)总价合同(2)单价合同(3)成本加酬金合同三种。以承包商所承担的风险从小到大的顺序来排列,应该是( )。

A. (1)(2)(3)

B. (3)(2)(1)

C. (2)(3) (1)

D. (2)(1)(3)

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

215. 在建设项目各类招标中,不要求投标人依据给定工作量报价的是( )招标。

A. 施工

B. 设备采购

C. 设计

D. 材料采购

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

216. 下列事项中,承包方要求的费用索赔不成立的是( )。

A. 建设单位未及时供应施工图纸

B. 施工单位施工机械损坏

C. 业主原因要求暂停全部项目施工

D. 因设计变更而导致工程内容增加

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

217. 下列承诺的说法中正确的是( )。

A. 承诺可以撤回

B. 承诺既可以撤回也可以撤销

C. 承诺可以撤销

D. 承诺既不可以撤会也不可以撤销

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

218. 如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货,施工合同没有按期完成,则建设单位可以要求( )承担责任。

A. 项目经理

B. 施工单位

C. 材料供应商

D. 监理单位

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

219. 依据施工合同示范文本,当施工过程中发生不可抗力,致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失,该损失应由( )承担。

A. 发包人

B. 承包人

C. 设备供应人

D. 发包人和承包人分别

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

220. 单项金额在( )万元以上的设计项目必须招标。

A. 100

B. 200

C. 400

D. 500

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

221. 招标代理机构是依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的( )。

A. 法定代理人

B. 指定代理人

C. 社会中介组织

D. 行政职能部门

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

222. 根据《标准施工招标文件》,下列不属于工程变更范围的是( )。

A. 改变合同中任何一项工作的质量或其他特性

B. 取消合同中任何一项工作,被取消的工作转由其他人实施

C. 改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸

D. 为完成工程需要追加的额外工作

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

223. ( )承包方式的基本做法是按工程实际发生的直接成本(直接费),加上商定的 企业管理费(间接费)、利润和税金来确定工程总造价。它主要适用于签约时对工程的情况和内容尚不清楚、工程量不详(如采用设计一施工连贯式的承包方式,签约时尚无施工图纸及详细设计文件)的情形,如紧急工程、抢险救灾工程、国防工程等。

A. 固定总价合同

B. 成本加酬金合同

C. 计量估价合同

D. 单价合同

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

224. 根据施工索赔的规定,可以认为索赔是指( )。

A. 只限承包商向业主索赔

B. 业主无权向承包商索赔

C. 业主与承包商之间的双向索赔

D. 不包括承包商与分包商之间的索赔

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

225. 施工合同示范文本通用条款规定,在施工过程中,因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误,应当按照( )处理。

A. 增加的费用由承包人承担,延误的工期不予顺延

B. 增加的费用由承包人承担,延误的工期相应顺延

C. 增加的费用由发包人补偿,延误的工期相应顺延

D. 增加的费用由发包人补偿,延误的工期不予顺延

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

226. 《建设工程施工合同(示范文本)》中规定,当监理工程师指示承包人对已经隐蔽的工程进行剥露检查时,如检验合格,则承包人可索赔的内容为( )。

A. 不能索赔

B. 费用

C. 工期

D. 工期和费用

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

227. 建筑市场的主体是( )。

A. 业主

B. 承包商

C. 工程咨询服务机构

D. 建筑产品

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

228. 公开招标的程序分为:建设项目报建,编制招标文件,开标、评标和定标外还有( )。

A. 发投标邀请书

B. 资格预审

C. 发放招标文件

D. 签订合同

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

229. 根据《招标投标法》,评标委员会人员组成中应满足( )。

A. 总人数为5人以上的单数

B. 必须有政府主管部门的人员参加评标

C. 技术经济专家不得少于总人数的三分之二

D. 技术经济专家不得少于三人

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

230. 下列评标委员会成员中,符合《招标投标法》规定的是( )。

A. 某甲,由招标人从省人民政府有关部门提供的专家名册的专家中确定

B. 某乙,现任某公司法定代表人,该公司常年为某投标人提供建筑材料

C. 某丙,从事招标工程项目领域工作满10年并具有高级职称

D. 某丁,在开标后,中标结果确定前将自己担任评标委员会成员的事告诉了某投标人

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

231. 关于SWOT分析的投标策略说法正确的是( )。

A. SO策略,争取中标

B. WO策略,视情况分析

C. ST策略,视情况分析

D. WT策略,放弃中标

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

232. 建设工程施工合同的当事人包括( )。

A. 建设行政主管部门

B. 建设单位

C. 施工单位

D. 监理单位

E. 材料供应商

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

233. 哪些不属于必须进行招标的项目( )。

A. 私人投资的高级别墅

B. 外国老板投资的基础设施的项目

C. 大型基础设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众安全的项目

D. 全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目

E. 使用国际组织或外国政府贷款、援助资金的项目

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

234. 根据《招标投标法》,下列关于招标投标的说法,错误的是( )。

A. 招标分为公开招标、邀请招标和议标三种方式

B. 联合体中标后,联合体各方应分别与招标人签订合同

C. 招标人不得修改已发出的招标文件

D. 投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

235. 法人应当具备的条件( )。

A. 有行政主管部门的明确授权

B. 有必要的财产和经费

C. 有自己的名称,组织机构和场所

D. 能够独立承担民事责任

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

236. 我国《招标投标法》规定,开标时由( )检查投标文件密封情况,确认无误后当众拆封。

A. 招标人

B. 投标人或投标人推选的代表

C. 评标委员

D. 公证机构

E. 地方政府相关行政主管部门

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

237. 在评标过程中,评标委员会可以要求投标人对投标文件有关文件作出必要澄清、说明和补充的情形包括( ) 。

A. 投标文件未经单位负责人签字

B. 对同类问题表述不一致

C. 投标文件中有含义不明确的内容

D. 有明显的计算错误

E. 投标人主动提出的澄清说明

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

238. 某省地税局办公楼扩建工程项目招标,十多家单位参与竞标,根据《招标投标法》关于联合体投标的规定,下列说法正确的有( )。

A. A单位资质不够,可以与别的单位组成联合体参与竞标

B.

C. D、E两单位构成联合体,它们签订的共同投标协议应当提交招标人

D. F、G两单位构成联合体,它们各自对招标人承担责任

E. H、I两单位构成联合体,两家单位对投标人承担连带责任

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

239. 下列( )等特殊情况,不适宜进行招标的项目,按照国家规定可以不进行招标。

A. 涉及国家安全、国家秘密项目

B. 抢险救灾项目

C. 利用扶贫资金实行以工代赈,需要使用农民工等特殊情况

D. 使用国际组织或者外国政府资金的项目

E. 生态环境保护项目

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

240. 建设工程合同可以分为( )。

A. 勘察合同

B. 设计合同

C. 施工合同

D. 监理合同

E. 建造合同

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

241. 《建设工程施工合同(示范文本)》由( )组成。

A. 合同协议书

B. 中标通知书

C. 通用合同条款

D. 工程量清单

E. 专用合同条款

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

242. 索赔是事件发生后,承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知,声明将对此事件提出索赔。( )

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

243. 要约是希望他人向自己发出要约的意思表示。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

244. 工程招标必须采用公开招标方式。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

245. 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的,以小写金额为准。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

246. 经济合同当事人之间发生纠纷时,双方可以约定:请求仲裁或向法院起诉,二者只能选其一。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

247. 建设单位在成本加酬金合同中承担了项目的全部风险。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

248. 作为招标方式的一种,邀请招标是最公开、公正、公平的方式、它是一种无限制的竞争方式,在世界上被广泛地采用。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

249. 工程师可以以口头方式通知承包人推迟开工日期。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

250. 施工合同履行充满了风险,而投标行为则无风险可言。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

251. 供货方到现场的交货日期,以采购方接收货物时在货单上签收的日期为准。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

252. 建设工程施工合同范本由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

253. FIDIC合同条件规定,诉讼是解决合同争议的最终方式。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

254. 我国《民法通则》规定,向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼事项时效为2年。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

255. 中标通知书发出30天内,中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程承包合同。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

256. 在投标截止日期后撤回投标文件,投标保证金不能退还。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。