扫描下方二维码关注公众号：

关闭

×

作业辅导
扫码关注
论文指导
轻松解决学习难题!

超星学习通招投标与合同管理（2024秋）作业答案 (3)

招投标与合同管理（2024秋）

微信公众号:九八五题库

问题 1: 1. 关于施工合同变更的说法，正确的是（ ）。

选项:

A. 合同变更应当办理批准、登记手续

B. 合同变更内容约定不明确的，推定为未变更

C. 工程变更必将导致合同变更

D. 合同非实质性条款的变更无须当事人双方协商一致

答案: 合同变更内容约定不明确的，推定为未变更

问题 2: 2. 根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人未在索赔事件发生后28天内发出索赔意向通知，将失去请求补偿的索赔权利，说明施工索赔具有（　　）。

选项:

A. 真实性

B. 时效性

C. 关联性

D. 有效性

答案: 时效性

问题 3: 3. 施工承包合同索赔成立的条件之一是：造成承包人费用增加或工期损失的原因，按合同约定（　 　）。

选项:

A. 不属于发包人的合同责任或风险责任

B. 不属于承包人的行为责任或风险责任

C. 属于承包人可预见的不利外界条件

D. 属于分包人的风险

答案: 不属于承包人的行为责任或风险责任

问题 4: 4. 施工现场自有机械一台，台班单价1000元／台班，折旧费500元／台班，人工费100元／工日，窝工补贴50元／工日，由于电网停电导致停工2天，人工窝工费10工日，则施工企业可索赔（　　）元。

选项:

A. 0

B. 500

C. 1000

D. 1500

答案: 1500

问题 5: 5. 根据国际惯例，承包商自有设备的窝工费一般按（　　）计算。

选项:

A. 台班折旧费

B. 台班折旧费+设备进出现场的分摊费

C. 台班使用费

D. 同类型设备的租金

答案: 台班折旧费

问题 6: 6. 承包人在索赔事项发生后的（ ）天以内，应向工程师正式提出索赔意向通知。

选项:

A. 14

B. 7

C. 28

D. 21

答案: 28

问题 7: 7. 下列关于建设工程索赔的说法，正确的是（ ）。

选项:

A. 承包人可以向发包人索赔，发包人不可以向承包人索赔

B. 索赔按处理方式的不同分为工期索赔和费用索赔

C. 工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后28d未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可

D. 索赔意向通知发出后的14d内，承包人必须向工程师提交索赔报告及有关资料

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 8: 8. 索赔是指在合同的实施过程中，（ ）因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求。

选项:

A. 业主方

B. 第三方

C. 承包商

D. 合同中的一方

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 9: 9. 施工过程中，由于发包人或工程师指令修改设计、修改实施计划、变更施工顺序，造成工期延长和费用损失，承包商可提出索赔。这种索赔属于（ ）引起的索赔。

选项:

A. 地质条件的变化

B. 不可抗力

C. 工程变更

D. 业主风险

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 10: 10. （ ）是索赔处理的最主要依据。

选项:

A. 合同文件

B. 工程变更

C. 结算资料

D. 市场价格

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 11: 11. 关于影响系统目标实现因素的说法，正确的是（ ）。

选项:

A. 组织是影响系统目标实现的决定性因素

B. 系统组织决定了系统目标

C. 增加人员数量一定会有助于系统目标的实现

D. 生产方法与工具的选择与系统目标实现无关

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 12: 12. 用来表示组织系统中各子系统或各元素间指令关系的是（ ）。

选项:

A. 项目结构图

B. 工作流程图

C. 组织结构图

D. 职能分工表

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 13: 13. 为赶上已拖延的施工进度，项目部决定采用混凝土泵代替原来的塔吊运输混凝土。该纠偏措施属于（ ）。

选项:

A. 管理措施

B. 组织措施

C. 经济措施

D. 技术措施

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 14: 14. 某基础工程合同价为2000万元，合同总工期为20个月，施工过程中因设计变更，导致增加额外工程400万元，业主同意工期顺延。则承包商按造价比例法可索赔工期（ ）个月。

选项:

A. 8

B. 6

C. 4

D. 2

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 15: 15. 某工程施工检查发现外墙面砖质量不合格，经调查发现是供应商的供货质量问题，项目部决定更换供应商。该措施属于项目目标控制的（ ）。

选项:

A. 管理措施

B. 组织措施

C. 经济措施

D. 技术措施

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 16: 16. 下列项目目标动态控制的流程中，正确的是( )。

选项:

A. 收集项目目标的实际值→实际值与计划值比较→找出偏差→采取纠偏措施

B. 收集项目目标的实际值→实际值与计划值比较→找出偏差→进行目标调整

C. 收集项目目标的实际值→实际值与计划值比较→采取控制措施→进行目标调整

D. 实际值与计划值比较→找出偏差→采取控制措施→收集项目目标的实际值

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 17: 17. 关于工作流程组织的说法，正确的是（ ）。

选项:

A. 同一项目不同参与方都有工程流程组织任务

B. 工程流程组织不包括物质流程组织

C. 一个工作流程图只能有一个项目参与方

D. 一项管理工作只能有一个工作流程图

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 18: 18. 下列施工成本管理的措施中，属于组组措施的是( )。

选项:

A. 选用合适的分包项目合同结构

B. 确定合理的施工高成本控制工作流程

C. 确定合适的施工机械，设备使用方案

D. 对施工成本管理目标进行风险分析，并制定防范性对策

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 19: 19. 关于项目管理职能分工表的说法，正确的是（ ）。

选项:

A. 项目管理职能分工表反映项目管理班子内部对各项工作任务的管理职能分工

B. 业主方和项目各参与方应编制统一的项目管理职能分工表

C. 项目管理职能分工表不适用于企业管理

D. 项目管理职能分工表和岗位责任描述书表达的内容完全一样

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 20: 20. 某土方工程合同约定，合同工期为60天，工程量增减超过15%时，承包商可提出变更。实施中因业主提供的地质资料不实，导致工程量由3200㎡增加到4800㎡，则承包商可索赔工期（ ）天。

选项:

A. 0

B. 16.5

C. 21

D. 30

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 21: 21. 下列进度控制措施中，属于组织措施的是（ ）。

选项:

A. 编制工程网络进度计划

B. 编制资源需求计划

C. 编制先进完整的施工方案

D. 编制进度控制的工作流程

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 22: 22. 下列组织工具图表示的是（ ）。

选项:

A. 项目结构图

B. 工作流程图

C. 组织结构图

D. 合同结构图

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 23: 23. 编制项目管理工作任务分工表，首先要做的工作是（ ）。

选项:

A. 进行项目管理任务的详细分解

B. 绘制工作流程图

C. 明确项目管理工作部门的工作任务

D. 确定项目组织结构

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 24: 24. 下列影响建设工程项目管理目标实现的因素中，起决定性作用的是（ ）。

选项:

A. 人

B. 方法

C. 工具

D. 组织

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 25: 25. 某项目专业性强且技术复杂，开工后，由于专业原因该项目的项目经理不能胜任该项目，为了保证项目目标的实现，企业更换了项目经理。企业此项行为属于项目目标动态控制的（ ）。

选项:

A. 管理措施

B. 经济措施

C. 技术措施

D. 组织措施

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 26: 26. 施工成本控制的各工作步骤中，其核心是（ ）。

选项:

A. 比较

B. 预测

C. 纠偏

D. 分析

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 27: 27. 根据项目目标动态控制的工作程序，第一步工作是（ ）。

选项:

A. 进行项目目标分解

B. 收集项目目标的实际值

C. 进行目标的计划值和实际值比较

D. 确定各种资源投入量

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 28: 28. 下列建设工程项目进度控制的措施中，属于技术措施的是（ ）。

选项:

A. 优选工程项目施工方案

B. 确定各类进度计划的审批程序

C. 选择合理的合同结构

D. 选择工程承包发包模式

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 29: 29. 关于组织结构模式、组织分工和工作流程组织的说法，正确的是（ ）。

选项:

A. 组织结构模式反映指令关系

B. 工作流程组织反映工作间逻辑关系

C. 组织分工是指工作任务分工

D. 组织分工和工作流程都是动态组织关系

E. 组织结构模式和组织分工是一种相对静态的组织关系

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 30: 30. 下列进度控制的措施中，属于组织措施的有（ ）。

选项:

A. 选择承发包模式

B. 进行工程进度的风险分析

C. 落实资金供应的条件

D. 编制项目进度控制的工作流程

E. 进行有关进度控制会议的组织设计

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 31: 31. 建设工程索赔成立的前提条件有（ ）。

选项:

A. 与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失

B. 造成费用增加或工期损失额度巨大，超出了正常的承受范围

C. 索赔费用计算正确，并且容易分析

D. 造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任

E. 承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 32: 1. 施工投标文件不包括( )。

选项:

A. 拟定合同的主要条款

B. 投标函

C. 投标报价

D. 施工组织设计

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 33: 2. 当投标文件中大写金额与小写金额不一致时,应( )。

选项:

A. 以小写金额为准

B. 以大写金额为准

C. 由投标人确认

D. 由招标人确认

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 34: 3. 下列关于投标文件的编制,说法错误的是( )。

选项:

A. 投标文件应内容正确，格式美观大方

B. 投标函的格式和顺序应与招标文件相一致

C. 投标文件正副本份数要和招标文件要求相一致

D. 投标人在核对工程量清单时,如发现招标人提供的工程量清单的项目和数量存在错误或漏项,投标人可随意更改或补充项目

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 35: 4. 投标函包括( )等内容。

选项:

A. 工期承诺

B. 质量承诺

C. 总报价金额

D. 履约保证

E. 施工平面布置图

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 36: 5. 下列关于投标文件的主要内容,说法错误的是( )。

选项:

A. 投标人的投标报价不得低于成本

B. 投标人的投标报价可以低于成本

C. 投标人的投标报价不得高于招标控制价

D. 投标人的投标报价不得低于招标控制价

E. 投标人的投标报价随意确定，没有任何限制

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 37: 1. 投标有效期是指的从( )起到公布中标之日为止的一段时间。

选项:

A. 投标开始之日

B. 投标人截止之日

C. 发布招标公告之日

D. 递交标书之日

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 38: 2. 确定中标人后公示的时间不得少于( )日。

选项:

A. 3

B. 5

C. 7

D. 15

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 39: 3. 招标人发中标通知书的行为是( )。

选项:

A. 要约邀请

B. 要约反馈

C. 要约

D. 承诺

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 40: 4. ( )是发包人为防止承包人在合同执行过程中违反合同约定或违约,并弥补发包人造成的经济损失。

选项:

A. 招标担保

B. 投标担保

C. 履约担保

D. 银行担保

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 41: 5. 招标人与中标人应当自中标通知书( )订立书面合同。

选项:

A. 发出之日起15日内

B. 发出之日起30日内

C. 收到之日起15日内

D. 收到之日起30日内

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 42: 6. 下列哪种情况属于中标无效( )。

选项:

A. 招标人泄露应当保密的有关资料,但没有影响中标结果

B. 投标人以他人名义投标

C. 投标人以行贿手段骗取中标

D. 投标人相互串通投标

E. 投标人与招标人串通投标

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 43: 1. 投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，（ 　）补充、修改或者撤回已提交的投标文件。

选项:

A. 可以

B. 不可以

C. 经招标人同意后可以

D. 经主管部门同意后可以

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 44: 2. 宏观外部环境的PEST模型分析的P、E、S、T分别是指 、 、 、 。(按照教材P76黑体字回答，仅中文)

选项:

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 45: 3. 波特五力模型在“投标分析”中的应用具体是指 、 、 、 、 。（按照教材P83-84黑体字回答）

选项:

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 46: 4. 投标策划的内容有哪些？

选项:

A. 策划书名称

B. 投标意义和目标

C. 投标负责人和主要参与者

D. 开标地点

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 47: 5. 承包工程的三大目标管理控制是什么？

选项:

A. 工程地点

B. 工程成本

C. 工程质量

D. 工程进度

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 48: 1. 预付款按照专用合同条款支付,最迟应在开工通知载明的开工日期( )天前支付。

选项:

A. 7天

B. 14天

C. 28天

D. 56天

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 49: 2. 承包人按月进行工程计量,除专用合同条款另有约定外,承包人应于每月25日向监理人报送( )已完成的工程计量报告。

选项:

A. 当月1日至月末最后一天

B. 上月10日至当月10日

C. 上月20日至当月19日

D. 上月25日至当月24日

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 50: 3. 发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的( )%。

选项:

A. 3

B. 5

C. 10

D. 15

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 51: 4. 发包人未经竣工验收擅自使用工程的,缺陷责任期自( )起开始计算。

选项:

A. 工程通过竣工验收之日

B. 工程实际竣工日期

C. 工程转移占有之日

D. 工程竣工验收合格之日

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 52: 5. 除专用合同条款另有约定外,分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条件的,承包人应提前( )小时通知监理人进行验收。

选项:

A. 12

B. 24

C. 48

D. 96

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 53: 6. 施工合同文本约定质量缺陷期为两年，屋面防水保质期五年。缺陷责任期满后，质保金按照合同约定已经退还给承包人。竣工验收合格后第三年发现因施工工艺不当，屋面漏水，则（ ）。

选项:

A. 承包人应负责保修，费用由发包人承担

B. 承包人不负责保修，也不承担维修费用

C. 承包人应负责保修，费用由承包人承担

D. 承包人不负责保修，费用由承包人承担

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 54: 7. 合同价格的调整方式包括( )。

选项:

A. 采用价格指数进行价格调整

B. 采用造价信息进行价格调整

C. 采用市场价格进行价格调整

D. 专用合同条款约定的其他方式

E. 采用双方现场协商的形式调整

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 55: 8. 发包人承担违约责任的方式有( )。

选项:

A. 赔偿因其违约给承包人造成的经济损失

B. 支付违约金

C. 采取补救措施

D. 顺延延误工期

E. 继续履行

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 56: 9. 合同争议的解决方式包括( )。

选项:

A. 调解

B. 诉讼

C. 和解

D. 仲裁

E. 停工

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 57: 10. 承包人提供质量保证金有以下方式()。

选项:

A. 质量保证金保函

B. 相应比例的工程款

C. 提供实物担保

D. 双方约定的其他方式

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 58: 11. 工程保修期从工程竣工验收合格之日起算。

选项:

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 59: 12. 承包人已经提供履约担保的,发包人可以同时预留工程质量保证金。

选项:

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 60: 13. 监理人应在计划开工日期14天前向承包人发出开工通知,工期自开工通知中载明的开工日期起算。

选项:

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 61: 14. 发包人要求承包人提前竣工的,发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示,承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书。

选项:

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 62: 1. 从风险角度而言,以下合同中承包商承担风险程度最大的合同是( )。

选项:

A. 固定单价合同

B. 固定总价合同

C. 变动单价合同

D. 成本加酬金合同

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 63: 2. 相对于其他合同计价形式,成本加酬金合同增加了业主( )难度。

选项:

A. 质量控制

B. 投资控制

C. 进度控制

D. 安全管理

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 64: 3. 某建设项目以最大成本费用加酬金的合同形式发包,合同中规定的工程成本总价是1600万元,固定酬金是350万元。施工完成后,实际成本是1650万元,则根据合同,承包商可以获得的支付是( )万元。

选项:

A. 1600

B. 1650

C. 1950

D. 2000

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 65: 4. 固定总价合同适用于在( )的情况下采用。

选项:

A. 工程量小

B. 工程量大

C. 工期短

D. 工期长

E. 图纸完整

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 66: 5. 对于业主而言,采用单价合同的不足之处是( )。

选项:

A. 承担工程量变化的风险

B. 不利于工程质量控制

C. 不利于投资控制

D. 不利于进度控制

E. 协调工作量大

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 67: 1. 项目风险管理第一步是( )。

选项:

A. 风险识别

B. 风险认知

C. 风险分析

D. 风险评估

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 68: 2. 对项目进行( )更容易辨认存在风险的环节和子项。

选项:

A. 状态分析

B. 结构分解

C. 历史资料分析

D. 不确定性分析

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 69: 3. 将风险进行等级划分属于( )。

选项:

A. 风险识别

B. 风险评估

C. 风险分析

D. 风险响应

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 70: 4. 风险产生的损失量很大,风险发生的频率很高,我们定义其风险等级为( )。

选项:

A. 1级

B. 3级

C. 5级

D. 10级

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 71: 5. 某项目的风险及其所致损失都非常大时,我们应当采取的措施是( )。

选项:

A. 风险回避

B. 风险转移

C. 风险减轻

D. 风险控制

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 72: 6. 损失量小,发生概率小的风险,我们可以采取( 单选 )。

选项:

A. 风险回避

B. 风险减轻

C. 风险保留

D. 风险转移

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 73: 7. 风险转移主要包括( )。

选项:

A. 被动自留风险

B. 相互转移风险

C. 向第三方转移风险

D. 加强风险控制

E. 向竞争方转移风险

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 74: 8. 建设工程合同风险管理的基本程序主要有( )。

选项:

A. 风险识别

B. 风险评估

C. 风险响应

D. 风险分析

E. 风险控制

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 75: 9. 常见的风险响应措施主要有( )。

选项:

A. 风险回避

B. 风险减轻

C. 风险转移

D. 风险保留

E. 风险控制

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 76: 10. 施工合同风险来源主要有( )。

选项:

A. 来自业主方的风险

B. 来自设计方的风险

C. 来自外界环境的风险

D. 来自承包商内部的风险

E. 来自监理方的风险

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 77: 1. 《建设工程施工合同示范文本)》(GF-2017-0201)主要由( )三部分组成。

选项:

A. 总则、通用条件、专用条件

B. 总则、分则、附则

C. 总则、正文、附件

D. 合同协议书、通用合同条款、专用合同条款

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 78: 2. 下列合同各项内容中,不属于合同主要条款的是( )。

选项:

A. 价款或者报酬

B. 保险条款

C. 履行期限、地点和方式

D. 当事人的名称

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 79: 3. 关于合同示范文本的说法正确的是( )。

选项:

A. 示范文本能够使合同的签订规范和条款完备

B. 示范文本为强制使用的合同文本

C. 采用示范文本是合同成立的前提

D. 采用示范文本是合同生效的前提

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 80: 4. 下列不属于发包人义务的情形是( )。

选项:

A. 提供必要旅工条件

B. 及时组织工程竣工验收

C. 向有关部门移交建设项目档案

D. 就审査合格的施工图设计文件向施工企业进行详细说明

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 81: 5. 因设计优化使得施工总承包项目，现场暂时停止施工的，增加的现场防护费用，由（ ）承担。

选项:

A. 建设单位

B. 设计单位

C. 总承包单位

D. 分包单位

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 82: 6. 关于承揽工程业务的说法正确的是（ ）。

选项:

A. 企业承揽分包工程，应当取得相应建筑业企业资质

B. 不具有相应资质等级的施江企业，可以采取同一专业联合承包的方式，满足承揽工程业务需求

C. 施工企业与项目经理部签订内部承包协议，属于允许他人以本企业名义承揽工程

D. 自然人可以成为承揽分包工程业务的主体

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 83: 7. 施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的，其费用、工期和利润的承担原则是（ ）。

选项:

A. 经检查证眀工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期

B. 经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用，建设单位承担延误的工期

C. 经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润

D. 经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 84: 1. 合同分析后,应由合同管理人员向各层次管理者作( ),把合同责任具体地落实到各责任人和合同实施的具体工作上。

选项:

A. 合同学习

B. 合同交底

C. 合同监督

D. 合同协调

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 85: 2. 施工成本控制过程中,为了及时发现施工成本是否超支,应该定期进行( )的比较。

选项:

A. 施工成本计划值与实际值

B. 成本实际值与投标报价

C. 施工成本计划值与投标报价

D. 实际工程款支付与合同价

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 86: 3. 主要质量控制要素可以概括为“4M1E”即( )。

选项:

A. 人

B. 机器

C. 材料

D. 方法

E. 环境

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 87: 4. 合同分析形成的控制目标有( )等。

选项:

A. 合同质量控制目标

B. 合同成本控制目标

C. 合同进度控制目标

D. 合同安全控制目标

E. 合同环保目标

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 88: 5. 建设工程项目是在动态条件下实施的，因此进度控制也就必须是一个动态的管理过程。

选项:

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 89: 6. 对于建设工程项目，环境保护主要是指保护和改善施工现场的环境。企业应遵照国家和地方的相关法律法规以及行业和企业自身的要求，采取措施控制施工现场的各种粉尘、废水、废气、固体废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害，并且要注意对资源的节约和避免资源的浪费。

选项:

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 90: 1. 在某纺织职业技术学院新区建设中,总承包商的项目经理在开工前组织有关人员对项目结构进行了逐层分解。这项工作所采用的组织工具是( )。

选项:

A. 项目组织结构图

B. 项目结构图

C. 工作流程图

D. 合同结构图

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 91: 2. 反映项目组织系统中各项工作之间的逻辑关系,所采用的组织工具是( )。

选项:

A. 合同结构图

B. 项目结构图

C. 组织结构图

D. 工作流程图

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 92: 3. 对项目实施的各阶段的费用控制、进度控制、质量控制、合同管理、信息管理和组织与协调等管理任务进行详细分解,所采用的组织工具是( )。

选项:

A. 工作任务分工表

B. 管理任务表

C. 管理职能分工表

D. 项目管理工作表

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 93: 1. 变更估价程序中，承包人应在收到变更指示后（ ）天内，向监理人提交变更估价申请。

选项:

A. 7

B. 14

C. 28

D. 30

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 94: 2. 变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过（ ）的，由合同当事人按照合同约定确定变更工作的单价。

选项:

A. 5%

B. 10%

C. 15%

D. 20%

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 95: 3. 根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，工程变更的范围和内容包括（ ）。

选项:

A. 增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作

B. 取消合同中任何工作，包括转由他人实施的工作

C. 改变合同中任何工作的质量标准或其他特性

D. 改变工程的基线、标高、位置和尺寸

E. 改变工程的时间安排或实施顺序

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 96: 4. 合同变更包括（ ）。

选项:

A. 工程量变更

B. 工程项目的分包商变更

C. 进度计划的变更

D. 施工条件的变更

E. 发包人提出增加或删减原项目内容

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 97: 1. 承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后（ ）天内向发包人提出索赔意向通知书。

选项:

A. 7

B. 14

C. 28

D. 30

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 98: 2. 根据《标准施工招标文件》（2007 年版）通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，只能获得费用补偿的是（ ）。

选项:

A. 发包人提前向承包人提供材料、工程设备

B. 因发包人提供的材料、工程设备造成工程不合格

C. 发包人在工程竣工前提前占用工程

D. 异常恶劣的气候条件，导致工期延误

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 99: 3. 某工程进度计划网络图上的工作 X（在关键线路上）与工作 Y（在非关键线路上）同时受到异常恶劣气候条件的彩响，导致 X 工作延误 10 天，Y 工作延误 15天，该气候条件未对其他工作造成影晌，若 Y 工作的自由时差为20天，则承包人可以向发包人索赔的工期是（ ）天。

选项:

A. 10

B. 15

C. 25

D. 35

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 100: 4. 根据《标准施工招标文件》（2007 年版）通用合同条款，承包人最有可能同时获得工期、费用和利润补偿的索赔事件是（ ）。

选项:

A. 发包人提前向承包人提供工程设备

B. 发包人要求承包人提前竣工

C. 因不可抗力造成工期延误

D. 发包人在工程竣工前占用工程

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 101: 5. 当施工机械停工导致费用索赔成立时，台班停滞费用正确的计算方法是（ ）。

选项:

A. 按照机械设备台班费计算

B. 按照台班费中的设备使用费计算

C. 自有设备按照台班折旧费计算

D. 租赁设备按照台班租金计算

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 102: 6. 某工程施工过程中发生如下事件：①因异常恶劣气候条件导致工程停工 2 天，人员窝工20 个工日；②遇到不利地质条件导致工程停工 1 天，人员窝工 10 个工日，处理不利地质条件用工 15 个工日。若人工工资为 200 元/工日，窝工补贴为 100 元/工日，不考虑其他因素。根据《标准施工招标文件》（2007 年版）通用合同条款，施工企业可向业主索赔的工期和费用分别是（ ）。

选项:

A. 3 天，6000 元

B. 1 天，3000 元

C. 3 天，4000 元

D. 1 天，4000 元

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 103: 7. 采用网络图分析法处理可原谅延期，下列说法中正确的是（ ）。

选项:

A. 只有在关键线路上的工作延误，才能索赔工期

B. 非关键线路上的工作延误，不应索赔工期

C. 如延误的工作为关键工作，则延误的时间为工期索赔值

D. 该方法不适用于多种干扰事件共同作用所引起的工期索赔

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

问题 104: 8. 支持承包人工程索赔成立的基本条件有（ ）。

选项:

A. 合同履行过程中承包人没有违约行为

B. 索赔事件已造成承包人直接经济损失或工期延误

C. 索赔事件是因非承包人的原因引起的

D. 承包人已按合同规定提交了索赔意向通知、索赔报告及相关证明材料

E. 发包人已按合同规定给予了承包人答复

答案: 请关注公众号【九八五题库】查看答案

打赏

如果觉得文章对您有用，请随意打赏。
您的支持是我们继续创作的动力！

微信扫一扫

支付宝扫一扫