扫描下方二维码关注公众号：

关闭

×

作业辅导
扫码关注
论文指导
轻松解决学习难题!

学起plus工程造价控制,工程造价原理,土建造价电算化作业答案

工程造价控制,工程造价原理,土建造价电算化

学校: 无

平台: 学起plus

题目如下：

1. 某工程合同价款是1500万元，其中主要材料金额占合同价款的60％，2000年1月签合同时，该主要材料综合价格指数为102％，2001年1月结算时，综合价格指数为115％，则该主要材料的结算款为（ ）万元。

A. 1530.00

B. 1014.71

C. 1035.00

D. 918.00

答案: 1014.71

2. 某建设项目有四个方案，其评价指标值甲功能评价总分为16.0，成本系数为0.36；乙功能评价总分为11.0，成本系数为0.21；丙功能评价总分为14.5，成本系数为0.32；丁功能评价总分为13.0，成本系数为0.27；，根据价值工程原理，最好的方案是（ ）。

A. 甲

B. 丙

C. 乙

D. 丁

答案: 乙

3. 工程量清单计价应包括按招标文件规定完成工程量清单所需的全部费用，通常由分部分项工程费、措施项目费和其他项目费和（ ）组成。

A. 主要材料费

B. 规费、税金

C. 利润

D. 零星工程费

答案: 规费、税金

4. 施工定额是按照（ ）编制的。

A. 按社会平均先进水平

B. 行业平均先进水平

C. 按社会平均水平

D. 行业平均水平

答案: 行业平均先进水平

5. 采用不平衡报价法不正确的做法是（ ）。

A. 设计图纸不明确，估计修改后工程量要增加的，可以提高单价

B. 能够早日结账收款的项目可适当提高

C. 预计今后工程量会增加的项目单价适当提高

D. 施工条件好、工作简单、工作量大的工程报价可高一些

答案: 施工条件好、工作简单、工作量大的工程报价可高一些

6. 在采用成本加酬金的合同价时，（ ）合同价形式，有利于控制工程造价，并能鼓励承包方最大限度地降低工程成本。

A. 成本加固定百分比酬金

B. 成本加固定金额

C. 成本加奖罚

D. 最高限额成本加固定最大酬金

答案: 成本加奖罚

7. 投资实际值减去投资计划值，如果结果为正，则表示（ ）。

A. 投资超支

B. 投资节约

C. 投资有可能节约或超支

D. A、B、C均不正确

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

8. 建设工程施工公开招标的程序中，在资格预审文件、招标文件编制与送审的工作完成之后，接下来要进行（ ）。

A. 召开投标预备会

B. 发放招标文件

C. 刊登资格预审通知，招标报告

D. 编制工程标底价格

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

9. 建设工程招标方式分为公开招标和邀请招标，分类的角度是（ ）。

A. 招标效率

B. 竞争程度

C. 组织形式

D. 招标范围

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

10. 劳动定额的主要表现形式是时 间定额，但同时也表现为产量定额，时 间定额与产量定额的关系是（ ）。

A. 互为倒数

B. 独立关系

C. 正比关系

D. 相关关系

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

11. 在建筑安装工程费用构成中，下列项目中属于材料费的是（ ）。

A. 材料预涨费

B. 施工用电费

C. 施工用水费

D. 现场材料试验费用

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

12. 实行定额的目的是力求用（ ）的资源消耗，生产出更多合格的建设工程产品，取得更加良好的经济效益。

A. 社会平均

B. 较少

C. 最少

D. 较多

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

13. 施工招标文件和投标文件内容的编制应遵循（ ）规定。

A. 在招标文件中应明确执行的概预算定额与费用定额

B. 由于施工单位原因造成不能按合同工期竣工时，应赔偿由于误工给建设单位带来的损失，但计取的赶工措施费不予扣除

C. 招标文件可以不按照招标文件的各项要求来编制

D. 如果投标单位未能按要求提交投标保证金，则招标单位可商议决定是 渝粤教育 否保留其投标资格

成人学历 style="color:red">答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

14. 在确定项目的合理规模时，需考虑的首要制约因素是（ ）。

A. 资金因素

B. 市场因素

C. 技术因素

D. 环境因素

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

15. 关于承包商提出的延误索赔，正确的说法是（ ）。

A. 属于业主的原因，只能延长工期，但不能给予费用补偿

B. 属于工程师的原因，只能给予费用补偿，但不能延长工期

C. 由于特殊反常的天气，只能延长工期，但不能给予费用补偿

D. 由于工人罢工，只能给予费用补偿，但不能延长工期

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

16. 根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，已完工程及设备保护属于措施项目中的（ ）。

A. 通用项目

B. 建筑工程项目

C. 装饰装修工程项目

D. 安装工程项目

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

17. 因不可抗力时 间导致的费用及延误的工期，由承包人承担的部分是（ ）。

A. 工程本身的损失

B. 工程所需清理、修复费用

C. 承包人人员伤亡

D. 第三方人员伤亡

E. 承包人采购准备用于施工的材料损害

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

18. 哪个不是建筑安装工程应缴纳的税金？ （ ）

A. 营业税

B. 个人所得税

C. 城市维护建设税

D. 教育附加税

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

19. 某土方工程业主与施工单位签订了土方施工合同；合同约定的土方工程量为8000m3合同期为6d，合同约定：工程量增加20％以内为施工方应承担的工期风险。施工过程中，因出现了较深的软弱下卧层，致使土方量增加了10200 m3，则施工方可提出的工期索赔为（ ）d。(结果四舍五入取整)

A. 1

B. 4

C. 17

D. 14

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

20. 概算指标的作用主要有（ ）。

A. 建设单位选址的主要依据

B. 作为编制投资估算的主要依据

C. 确定投资额的主要依据

D. 估算主要材料用量的主要依据

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

21. 在FIDIC合同条件下，动员预付款的付款条件是（ ）。

A. 施工人员已进场施工

B. 已提供履约押金或履约保函

C. 承包商已签订材料、设备的采购合同

D. 承包商购买的材料、设备已进场

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

22. 索赔事件发生后，如承包人对发包人审批后的工程师索赔处理决定不满，理想的处理纠纷的方式是（ ）。

A. 谈判

B. 诉讼

C. 仲裁

D. 协调

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

23. 工程项目的风险因素有很多，可以从不同的角度进行分类。按照风险涉及的当事人划分时，不应包括 （ ）

A. 业主的风险

B. 承包商的风险

C. 咨询监理单位的风险

D. 政治家造成的风险

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

24. 用试算插值法计算财务内部收益率，已知i1=20%，FNPV1=336，i2=25%，FNPV2=-917。则该项目的财务内部收益率FIRR=（ ）。

A. 46．8%

B. 21．3%

C. 21．8%

D. 26．3%

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

25. 在计算某建设项目内部收益率时，当i=12%，净现值为800万元；当i=16%，净现值为—200万元，则该项目内部收益率为（ ）。

A. 17.2%

B. 16.6%

C. 18.2%

D. 15.2%

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

26. 关于投标担保，下列说法中正确的是（ ）。

A. 在招标文件规定的投标有效期内，投标人对投标文件享有撤销权

B. 当招标项目出现问题，需要重新招标甚至终止招标时，即使责任完全在招标人一方，招标人仍可以拒绝所有招标，且无须对投标人承担赔偿责任

C. 与投标担保相类似，招标人在招标时也应提供招标担保

D. 施工招投标中的投标担保应当在领取招标文件时提供

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

27. 在FIDIC合同条件中，有关索赔内容的论述正确的是（ ）。

A. 可索赔工期时，一定可以索赔费用

B. 可索赔费用时，一定可索赔工期

C. 可索赔利润时，一定可以索赔费用

D. 可索赔工期时，一定可索赔利润

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

28. 下列项目中属于自有资金财务现金流量表中现金流出的是（ ）。

A. 固定资产投资

B. 流动资金

C. 借款本金偿还

D. 回收流动资金

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

29. 在审查施工图预算时，可按预算定额顺序或施工的先后顺序，逐一进行审查，这种审查方法被称为（ ）。

A. 筛选审查法

B. 分解审查法

C. 全面审查法

D. 重点审查法

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

30. （ ）是为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。 （ ）

A. 措施项目

B. 零星工作项目

C. 分部分项工程项目

D. 其他项目

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

31. 投资估算指标是在（ ）阶段编制投资估算、计算投资需要量时使用的一种定额。

A. 招投标阶段

B. 项目建议书和可行性研究

C. 初步设计

D. 施工图设计阶段

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

32. 在设计阶段应用价值工程进行方案优化控制工程造价时，研究对象的选取通常通过（ ）确

A. 功能分析、评价

B. 价值系数

C. ABC分类法

D. 环比评分法

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

33. 关于货币价值量对商品价格形成的影响，正确的表述是（ ）。

A. 在商品价值量不变的条件下，货币价值量增加，则价格上升

B. 在商品价值量不变的条件下，货币价值量增加，则价格下降

C. 在货币价值量不变的条件下，商品的价值量增加，则价格下降

D. 在货币价值量不变的条件下，商品的价值量对价值没有影响

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

34. 根据（ ）不同，工程造价指数可以分为综合指数和平均数指数。

A. 依据资料的期限长短

B. 所反映的现象的性质

C. 采用的基期

D. 编制的方法

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

35. 总平面设计是指总图运输设计和总平面配置，在总平面设计中影响工程造价的主要因素包括（ ）。

A. 占地面积、功能分区、运输方式

B. 占地面积、功能分区、工艺流程

C. 占地面积、运输方式、工艺流程

D. 运输方式、功能分区、工艺流程

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

36. 项目编码采用十二位阿拉伯数字表示，其中（ ）为分部工程顺序码。 （ ）

A. 一、二位

B. 五、六位

C. 七至八位

D. 十至十二位

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

37. 推行限额设计时，施工图设计阶段的直接控制目标是（ ）。

A. 经批准的投资估算

B. 经批准的设计概算

C. 经批准的施工图预算

D. 经确定的工程合同价

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

38. 工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经（ ）确认后作为结算依据。 （ ）

A. 造价咨询机构

B. 发包人

C. 造价管理部门

D. 投标人

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

39. 某建设项目投资构成中，设备购置费1000万元，工具、器具及生产家具购置费200万元，建筑工程费800万元，安装工程费500万元，工程建设其他费用400万元，基本预备费150万元，涨价预备费350万元，建设期贷款2000万元，应计利息120万元，流动资金400万元，则该建设项目的工程造价为（ ）万元。

A. 3520

B. 3920

C. 5520

D. 5920

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

40. 在用单价法编制施工图预算过程中，单价是指（ ）。

A. 工料单价

B. 施工机械台班单价

C. 材料单价

D. 定额项目单价

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

41. 某住宅在保修期及保修范围内，由于洪水造成了该住宅的质量问题，其保修费用应由（ ）承担。

A. 施工单位

B. 设计单位

C. 使用单位

D. 建设单位

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

42. 编制标底应遵循的原则中，不正确的是（ ）。

A. 一个工程只能编制一个标底

B. 标底作为建设单位的合同价，应力求与市场的实际变化吻合

C. 标底应由成本、利润、税金组成，应控制在批准的总概算及投资包干的限额内

D. 标底应考虑保险以及采用固定价格的工程的风险金等

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

43. 在设计阶段应用价值工程进行方案优化控制工程造价时，研究对象的抽取通常由（ ）确定。

A. 功能分析、评价

B. 价值系数

C. ABC分析法。

D. 环比评分法

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

44. 建设项目总投资可以表示为（ ）。

A. 固定资产投资十流动资产

B. 工程造价十流动资产

C. 工程造价十流动资产投资

D. 固定资产十流动资金

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

45. 若工程师不同意施工方提出的变更价款，可由（ ）进行调解。

A. 仲裁机构

B. 人民法院

C. 双方所共同认可的第三人

D. 工程造价管理部门

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

46. 不属于合同变更或解除的条件是（ ）。

A. 合同约定的解除合同的条件已经出现

B. 由于不可抗力致使合同的全部义务不能履行

C. 双方当事人通过协商同意终止合同关系

D. 由于另一方在合同约定的期限内没有履行合同

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

47. 在索赔的分类中，可分为单项索赔和总索赔，对总索赔方式说法正确的是（ ）。

A. 容易取得索赔成功的一种方式

B. 通常采用的一种方式

C. 特定情况下，被迫采用的一种方式

D. 解决起来较容易的一种方式

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

48. 拟建砖混结构住宅工程，其外墙采用贴釉面砖， 1m2建筑面积消耗量为0.9m2，贴釉面砖全费用单价为50元/m2。类似工程概算指标为580元/m2，外墙采用水泥砂浆抹面，每m2建筑面积消耗量为0.92m2，水泥砂浆抹面全费用单价为9元/m2，则该砖混结构工程修正后的概算指标为（ ）元/m2。

A. 571.22

B. 616.72

C. 625.00

D. 633.28

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

49. 关于生产能力指数，以下叙述正确的是（ ）。

A. 这种方法是指标估算法

B. 这种方法也称为因子估算法

C. 这种方法是把项目的建设投资与其生产能力的关系视为简单的线性关系

D. 这种方法是表明，造价与规模呈非线性关系

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

50. 关于竣工决算，说法正确的是（ ）。

A. 建设项目竣工决算应包括从筹划到竣工投产全过程的全部费用

B. 已具备竣工验收条件的项目，如半年内不办理竣工验收和固定资产移交手续则视同项目已正式投产

C. 新增固定资产价值的计算应以建设项目为对象

D. 建设项目竣工决算应包括从动工到竣工投产全过程的全部费用

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

51. 承包人提出使用专利技术或特殊工艺，报工程师认可后实施。（ ）负责办理申报手续并承担有关费用。

A. 承包人

B. 工程师

C. 发包人

D. 发包人和承包人共同

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

52. 工程量清单漏项或由于设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价（ ）作为结算的依据。

A. 由监理师提出，经发包人确认后

B. 由承包方提出，经发包人确认后

C. 由承包方提出，经监理师确认后

D. 由发包方提出，经监理师确认后

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

53. 在用单价法编制施工图预算过程中，单价是指（ ）。

A. 工料单价

B. 施工机械台班单价

C. 材料单价

D. 定额项目单价

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

54. 概算指标的作用主要有（ ）。

A. 建设单位选址的主要依据

B. 作为编制投资估算的主要依据

C. 确定投资额的主要依据

D. 估算主要材料用量的主要依据

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

55. 关于承包商提出的延误索赔，正确的说法是（ ）。

A. 属于业主的原因，只能延长工期，但不能给予费用补偿

B. 属于工程师的原因，只能给予费用补偿，但不能延长工期

C. 由于特殊反常的天气，只能延长工期，但不能给予费用补偿

D. 由于工人罢工，只能给予费用补偿，但不能延长工期

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

56. 规范中挖基础土方工程量，按设计图示尺寸以（ ）计算。 （ ）

A. 基础底面积乘以挖土深度

B. 基坑底面积乘以挖土深度

C. 基础垫层底面积乘以挖土深度

D. 基础垫层底面积加工作面乘以挖土深度

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

57. 在采用成本加酬金的合同价时，（ ）合同价形式，有利于控制工程造价，并能鼓励承包方最大限度地降低工程成本。

A. 成本加固定百分比酬金

B. 成本加固定金额

C. 成本加奖罚

D. 最高限额成本加固定最大酬金

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

58. 不属于合同变更或解除的条件是（ ）。

A. 合同约定的解除合同的条件已经出现

B. 由于不可抗力致使合同的全部义务不能履行

C. 双方当事人通过协商同意终止合同关系

D. 由于另一方在合同约定的期限内没有履行合同

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

59. 根据（ ）不同，工程造价指数可以分为综合指数和平均数指数。

A. 依据资料的期限长短

B. 所反映的现象的性质

C. 采用的基期

D. 编制的方法

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

60. 单价法和实物法编制施工图预算的主要区别是（ ）。

A. 计算直接工程费的方法不同

B. 计算间接费的方法不同

C. 计算工程量的方法不同

D. 计算利税的方法不同

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

61. 在FIDIC合同条件中，有关索赔内容的论述正确的是（ ）。

A. 可索赔工期时，一定可以索赔费用

B. 可索赔费用时，一定可索赔工期

C. 可索赔利润时，一定可以索赔费用

D. 可索赔工期时，一定可索赔利润

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

62. 索赔事件发生后，如承包人对发包人审批后的工程师索赔处理决定不满，理想的处理纠纷的方式是（ ）。

A. 谈判

B. 诉讼

C. 仲裁

D. 协调

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

63. 单价法编制施工图预算的过程中，最关键的一个环节是（ ）。

A. 搜集编制依据

B. 计算工程量

C. 套用预算定额单价

D. 计算其他项费用、汇总造价

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

64. 对工程量清单概念表述不正确的是（ ）。

A. 工程量清单是包括工程数量的明细清单

B. 工程量清单也包括工程数量相应的单价

C. 工程量清单由招标人提供

D. 工程量清单是招标文件的组成部分

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

65. 根据有关规定，工程保修金扣除的正确做法是（ ）。

A. 累计拨付款额达到建安工程造价的一定比例停止支付

B. 在第一次结算工程款中一次扣留

C. 在施工前预交保修金

D. 在竣工决算时一次扣留．

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

66. 朗格系数是指（ ）。

A. 设备费用与总建设费用之比

B. 总建设费用与建筑安装费用之比

C. 总建设费用与设备费用之比

D. 建筑安装费用与总建设费用之比

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

67. 工程项目的风险因素有很多，可以从不同的角度进行分类。按照风险涉及的当事人划分时，不应包括 （ ）

A. 业主的风险

B. 承包商的风险

C. 咨询监理单位的风险

D. 政治家造成的风险

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

68. 总平面设计是指总图运输设计和总平面配置，在总平面设计中影响工程造价的主要因素包括（ ）。

A. 占地面积、功能分区、运输方式

B. 占地面积、功能分区、工艺流程

C. 占地面积、运输方式、工艺流程

D. 运输方式、功能分区、工艺流程

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

69. 在设计阶段应用价值工程进行方案优化控制工程造价时，研究对象的抽取通常由（ ）确定。

A. 功能分析、评价

B. 价值系数

C. ABC分析法。

D. 环比评分法

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

70. 施工定额是按照（ ）编制的。

A. 按社会平均先进水平

B. 行业平均先进水平

C. 按社会平均水平

D. 行业平均水平

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

71. 工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经（ ）确认后作为结算依据。 （ ）

A. 造价咨询机构

B. 发包人

C. 造价管理部门

D. 投标人

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

72. 关于施工索赔，下列说法中（ ）是不正确的。

A. 合同双方均可提出索赔

B. 索赔必须有充分的证据

C. 索赔指的仅是费用索赔

D. 索赔必须遵循严格的程序

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

73. 若工程师不同意施工方提出的变更价款，可由（ ）进行调解。

A. 仲裁机构

B. 人民法院

C. 双方所共同认可的第三人

D. 工程造价管理部门

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

74. 某建设项目投资构成中，设备购置费1000万元，工具、器具及生产家具购置费200万元，建筑工程费800万元，安装工程费500万元，工程建设其他费用400万元，基本预备费150万元，涨价预备费350万元，建设期贷款2000万元，应计利息120万元，流动资金400万元，则该建设项目的工程造价为（ ）万元。

A. 3520

B. 3920

C. 5520

D. 5920

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

75. 在竣工决算的工程造价比较分析中，侧重分析的内容不包括（ ）。

A. 主要实物工程量

B. 工程材料价款的支付与结算

C. 主要材料消耗量

D. 建设单位管理费、建安工程其他直接费、现场经费和间接费

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

76. 按照《建设工程施工合同》有关规定，工程变更不包括（ ）。

A. 施工条件变更

B. 招标文件和工程量清单中未包括的“新增工程”

C. 有关工程的施工时间和顺序的改变

D. 工程师指令工程整改返修

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

77. 劳动定额的主要表现形式是时 间定额，但同时也表现为产量定额，时 间定额与产量定额的关系是（ ）。

A. 互为倒数

B. 独立关系

C. 正比关系

D. 相关关系

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

78. 建设项目总概算中的工程监理费属于（ ）。

A. 单位工程概算

B. 预备费概算

C. 工程建设其他费用概算

D. 单项工程综合概算

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

79. 下列项目中属于自有资金财务现金流量表中现金流出的是（ ）。

A. 固定资产投资

B. 流动资金

C. 借款本金偿还

D. 回收流动资金

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

80. 以工程项目概算为基础制定的标底，通常用于（ ）工程。

A. 已完成初步设计或技术设计的

B. 总图运输

C. 大型民用建筑

D. 采用标准图大量建造的住宅

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

81. 某住宅在保修期及保修范围内，由于洪水造成了该住宅的质量问题，其保修费用应由（ ）承担。

A. 施工单位

B. 设计单位

C. 使用单位

D. 建设单位

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

82. 下列估算表属于预测项目建设期间的流动资金状况的报表的有（ ）。

A. 固定资产投资估算表

B. 流动资金估算表

C. 投资使用计划与资金筹措表

D. 外购材料、燃料动力估算表

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

83. 某土方工程业主与施工单位签订了土方施工合同；合同约定的土方工程量为8000m3合同期为6d，合同约定：工程量增加20％以内为施工方应承担的工期风险。施工过程中，因出现了较深的软弱下卧层，致使土方量增加了10200 m3，则施工方可提出的工期索赔为（ ）d。(结果四舍五入取整)

A. 1

B. 4

C. 17

D. 14

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

84. 工程建设定额具有下列哪个特点（ ）。

A. 国际性

B. 长久性

C. 权威性

D. 法定性

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

85. 价值工程的功能评价方法有两类，包括 渝粤题库 功能成本法和 （ ）

A. 方案估算法

B. 功能指数法

C. 强制确定法

D. 多比例评分法

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。渝粤文库 >

86. 关于竣工决算，说法正确的是（ ）。

A. 建设项目竣工决算应包括从筹划到竣工投产全过程的全部费用

B. 已具备竣工验收条件的项目，如半年内不办理竣工验收和固定资产移交手续则视同项目已正式投产

C. 新增固定资产价值的计算应以建设项目为对象

D. 建设项目竣工决算应包括从动工到竣工投产全过程的全部费用

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

87. 采用固定合同单价的工程，每月（或每阶段）应根据（ ）进行工程结算。

A. 招标文件中的工程量

B. 承包商报送的工程量

C. 合同中规定的工程量

D. 实际完成的工程量

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

88. 在审查施工图预算时，可按预算定额顺序或施工的先后顺序，逐一进行审查，这种审查方法被称为（ ）。

A. 筛选审查法

B. 分解审查法

C. 全面审查法

D. 重点审查法

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

89. 由于施工过程受到严重干扰，造成多个索赔事件混杂在一起时，可用（ ）计算索赔费用。

A. 实物法

B. 单价法

C. 分项法

D. 总费用法

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

90. 在FIDIC合同条件下，动员预付款的付款条件是（ ）。

A. 施工人员已进场施工

B. 已提供履约押金或履约保函

C. 承包商已签订材料、设备的采购合同

D. 承包商购买的材料、设备已进场

答案：请关注【青年搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。